随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
玻璃幕墙合同书篇一
乙方：______________
鉴于双方建立的合作关系，为明确双方的权利、义务，根据《_民法典》的有关规定，甲乙双方在平等互利的基础上，经充分协商，达成以下协议。以资共同信守执行。
1服务范围、内容、期限
服务范围：楼顶外墙玻璃更换维修、安装与调试。
服务内容：a楼顶南侧外墙立面1块破损玻璃更换维修。
施工工期：自合同生效之日起3天内完成(需要根据天气情况，满足施工条件要求)。
合同有效期：自合同生效之日起至更换维修工作完成，并验收通过完成付款后止。
2合同价款及结算方式
合同价款
费用总价为人民币：_______________元，(大写)。
注：上述价格内含产品设备、安装调试、管理费、税费、运费及运输过程中的保险费用等。
结算方式
大写：______________，小写：______________________元。
大写：______________，小写：______________________元。
注：乙方须在每次结款前________个工作日向甲方提供合法完税发票。
收款单位及其开户银行和账号
收款单位：______________
开户行：______________
帐号：______________
3验收
验收标准：
1)须符合本合同所要求的技术指标及参数;
2)满足甲方使用需求，符合国家相关规范。
验收人：______________
验收时间：安装调试结束后______________日内
异议时间和方法：
乙方收到书面异议后，应在3天内答复并负责处理，否则，视为默认甲方提出的异议和处理意见。
4双方的权利与义务
甲方的权利义务
甲方设有专人负责与乙方联系，并配合乙方工作。
甲方提供给乙方必要的工程设计、图纸及相关技术资料，便于乙方维修;
甲方应按合同规定及时支付相关款项;
甲方需要提供足够场地便于乙方存放物资及施。
施工方案甲方有权进行审核，提出质疑，乙方必须及时答复并进行整改。
甲方负责主持与相关工种及工序之分段验收、交接、签字等手续。
乙方的权利义务
乙方负责维修现场人员安全与设备材料安全，负责相关安装吊装设备与调试。
乙方负责设计施工方案供甲方审核。
乙方负责进行安装设备调试并经甲方现场检查验收。
乙方施工期间负责质量控制达到国家规定标准。
设备出现故障时乙方不得强行施工，需要及时排除故障并重新进行安全检查，经甲方检查验收合格后方可继续使用。
乙方必须严格遵守安全生产管理制度，切实落实安全责任制。
保证维修安装质量，严格按技术要求和有关规范标准执行。
乙方施工维修期间发现存在影响本维修安装的问题，需要及时上报甲方，待甲方确认。
维修中因乙方自身原因造成的停工、返工，应由乙方承担全部责任。
乙方施工人员应严格遵守工地现场施工管理制度，做到安全施工，文明施工，要严格按照工地有关安全规定及制度进行施工，如发生安全和质量事故，造成人员或设备及第三方财产损失均由乙方全部负责。
乙方必须按甲方审定的施工维修方案与计划组织施工，若因乙方责任不能执行，甲方有权给予乙方一定的处罚，处罚金额最低不能低于______元。
乙方现场人员，必须服从甲方现场管理人员正确指令。对不配合、不称职人员，乙方必须根据甲方要求及时进行更换。
5不可抗力
逾期履行过程中发生不可抗力情形的，任何一方均不得以不可抗力为理由不履行合同;逾期履行合同一方除继续履行合同外，还应承担违约责任。
6违约责任
乙方若未达到质量标准，则乙方负责更换或修复，所需费用由乙方承担，如产生后果造成损失由乙方负责。
甲方未按乙方指导要求协助配合，造成损失由甲方负责。
甲方应按合同规定时间向乙方支付费用，如未及时支付费用造成损失由甲方负责。
乙方服务不合格的责任
甲方逾期付款的责任
甲方逾期付款按逾期付款数额的日万分之一标准支付违约金，但甲方支付的违约金不得超过逾期付款金额的5%。
7合同的变更和解除
在合同期限内，若甲方与业主之间的物业管理服务合同终止，甲方可随之单方解除本合同，且无须负任何违约责任。
本合同生效后，对双方均具有约束力，任何一方不得擅自更改或者解除本合同。但经双方协商一致后，可以对本合同的内容进行变更或者解除本合同。若须变更或解除合同，任何一方应提前________________向另一方提出书面通知。
8争议解决的方式
甲乙双方如因本合同发生争议，应协商解决;协商解决不成时，在甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。
9附则
本合同一式肆份，由甲方执________份，乙方执________份;
此页无内容。
甲方：______________乙方：______________
住所地：______________住所地：______________
法定代表人：______________法定代表人：______________
授权代表人：______________授权代表人：______________
玻璃幕墙合同书篇二
发包人（全称）：
承包人（全称）：发包人、承包人根据《^v^建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对和乔丽晶公寓一期铝合金门窗工程（工程全称）签定本工程保修合同。
工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理和双主约定，承担本铝合金门窗工程质量保修责任。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为一年。
质量保修期自工程竣工验收通过并交付使用之日起计算。
属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修，并在合理的期间内修复完毕，承包人不在上述约定期限内派人保修或在合理的期限内不修复完毕的，发包人可以在确定缺陷的范围后委托第三方修复。在该情况下，发包人应保留必要证据以说明缺陷修复的范围及缺陷修复的费用。
发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设银行行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
质量保修完成后，由发包人组织验收，并出具缺陷修复完毕符合使用要求的报告。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，确定质量缺陷责任的费用也是由责任人承担。承包人有配合确定质量缺陷的义务。承包人不得以质量缺陷原因不明而拒绝修复。如质量缺陷确属承包人原因，质量缺陷由承包人修复的，保修费用由承包人自行承担；因承包人不履行本合同约定修复责任而由承包人以外的第三方修复缺陷的，发包人可在支付第三方相应保修费用后，直接从质保金或工程结算尾款内扣除相应费用，不足部分可向承包人追偿。
在工程施工期间，发包人从承包人应得的工程价款中扣除建设工程施工合同约定的比例的质保金，作为已完工程质量符合约定标准及承包人按约进行工程保修的担保。
质保金返还的方式是：竣工验收并交付使用一年或者承包人承诺的保修期满（以时间在后者为准）28天内支付质保金。质保金返还时仅计本金，不计利息。
双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程保修合同，由施工合同发包人、承包人在签订工程施工合同的同时共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：
承包人（公章）：
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：
玻璃幕墙合同书篇三
甲方： （以下简称甲方）
乙方：衡水东方铝幕装饰工程有限公司 （以下简称乙方）
甲方将 工程承包给乙方，依据《_合同法》，结合本工程具体情况，经双方友好协商，特签订本合同，以共同信守和履行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围及方式：包工包料，制作安装。
四、施工日期：
自 年 月 日至 年 月 日止，共计 天。若出现停电或气候原因影响施工，工期可做相应顺延。
五、工程价款：
本工程实行固定单价 元/平方米，工程量 平方米，总造价约 元。
工程交工时，以实际发生并双方测量认可的工程量结算。
六、付款方式：
乙方进场甲方付工程款 ；门窗框安装完甲方付工程价款的 ；工程完工甲方付工程款 。
七、质量要求：
1、材料要求：型材
玻璃：
钢衬：
2、安装要求：按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规范、甲方提供的施工图标准。
甲方对乙方产品的加工及施工过程进行检查监督，乙方必须予以配合。
八、工期保修：
该工程的保修期为壹年 ，保修期从竣工综合验收合格并取得验收合格证之次日算起。
九、甲方权利、义务：
1、甲方有对该工程检查、质量认可、工程量确认的权利。
2、甲方有对乙方施工现场进行管理的权利。
3、甲方有提供乙方施工图纸并且及时提供设计变更的义务。
4、甲方有协调乙方与楼体施工队的工作协调的义务。
5、甲方有提供给乙方施工电源、水源的义务。
6、甲方有对乙方所报送的样品和分部工程及时确认及验收的义务。
十、乙方的权利、义务：
1、乙方有按合同的规定催要工程款的权利。
2、乙方有按合同内容及相关标准按时进行施工的义务。
3、乙方有自行承担现场材料和成品的维护、安装后工程的安全保管的义务，且承担由此发生的费用。
4、乙方有在保修期内及时进行维修的义务，并承担相应的费用。
十一、工程变更：
1、甲方有对门窗进行变更的权利，但必须以书面形式通知乙方。
2、如果因甲方的变更给乙方造成经济损失的，该费用由甲方承担。
3、因甲方提供的设计变更若造成工期延长，则合同工期相应顺延。
十二、违约与争议：
1、甲、乙双方不能按合同约定的计划进度实施时，甲乙双方应及时协商解决，解决结果形成书面纪要。
2、若争议双方，协商不成可申请人民法院裁决。
本合同一式两份，具有同等的法律效力，甲乙双方各持一份。
甲方： 乙方：衡水东方铝幕装饰工程有限公司
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
玻璃幕墙合同书篇四
甲方：
乙方：
根据有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方将别墅墙外墙清洗服务委托乙方进行，订立本合同。
工作地址：
服务内容：别墅外墙清洗 。
作业要求
乙方采取下吊板方式进行施工，使用专业工具及外墙清洗剂、玻璃清洁剂，清洗外墙、玻璃，使玻璃不易受灰尘及酸雨的腐蚀。
用清水把玻璃灰尘冲水，在用清洁剂清洗。
用涂水器将清洗剂均匀涂在玻璃上，并反复擦洗
用清水将污垢冲洗干净;
再对玻璃幕采清水冲洗，以保持其光洁明亮。
最后将刮水器把余水刮净
服务标准及范围
外墙服务范围：外墙前后左右四方清洗，外围地面，围墙里外清洗，
(以样板办标准)
别墅外墙清洗及玻璃整体光亮、无胶印、无污迹、明亮
合同期限
自 年 月 日至 年 月 日止。
如遇停电、下雨、大风等特殊情况，工期可延期。
收费标准
清洗费用：面积：平方米 单价：/元 合计：元/次， 人民币大写：元
付款方式
双方权利与义务
甲方
甲方安排专人负责联系、协调、检查、监督乙方工作;
甲方负责向乙方免费提供服务所需用水、电及灯光;
甲方应及时对现场进行验收。
乙方
乙方工作时必须符合高空作业的要求，安排专责人员进行现场管理，确保安全。
乙方在现场作业的员工必须严格遵守甲方指定的各项规章制度，若乙方员工违反甲方规章制度，将按甲方的有关规定予以处罚。
乙方在清洗服务过程中，造成甲方或第三方的人身或财产损害的应予以赔偿。
在乙方清洗服务范围内，若发生任何质量或其它问题投诉，乙方必须二十四小时之内予以答复或解决。
严格遵守甲乙双方签订的《安全协议书》
其它
解除协议或任何有关协议内容的更改，协议双方须提前十五天。
内以书面形式答复，逾期不答者，视为默认。若乙方未按合同规定，甲方有权随时解除合同。
本协议履行中若发生争议，双方应协商解决。经协商不能达成一致时，任何一方可向重庆市区人民法院提起诉讼。
本协议一式两份，甲乙双方各执两份，经盖章签名有效。
甲方： 乙方：
甲方签章： 乙方签章：
日期： 日期：
玻璃幕墙合同书篇五
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《^v^经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关合同法规，经双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守：
第一条工程名称：蕉城区农业科技综合大楼
第二条工程地点：宁德市蕉城区宁川北路02号
第三条工程范围及内容：玻璃幕墙工程
第四条承包方式：包工包料，铝材选用140系列铝型材幕墙料，幕墙胶等。
第五条工程造价：
本工程按双方审定盖章的单价及各种费率承包，按实际发生的工程量结算。工程总承包单价经下浮后定价为每平方米1000元(不包含税费、管理费及幕墙四性试验费用)，总数量约为360平方米。普通塑钢窗每平米200元;low-e中空玻璃每平方米195元。
第六条工程价款的支付、结算：
合同签订后，乙方材料及施工人员进场龙骨架安装完毕时付款总工程款的30%，验收合格后付总工程款的90%，此工程款一并记入决算内。
第七条双方互相协作事项：
一、甲方责任：
1、提供三套完整的平、立面图纸给乙方作设计依据，
2、协调乙方与各单位之间工作关系。
二、乙方责任：
1、负责工地施工范围内的防火工作。
2、服从甲方现场负责人员指挥。
3、执行该工程本公司管理部门各种工作规章制度。
4、负责工地范围内安全及施工安全工作。
5、严格按图纸及国家玻璃幕墙规范施工、严把质量关。
第八条工程交工验收：
1、工程交工验收，应施工图纸及说明书，有关变更增减的书面文件。
2、工程(包括单项工程)竣工前五天，由乙方负责组织有关单位进行初步验收。验收工程在工程竣工后7天内进行，并应按期验收完毕。工程质量、工程内容和施工工期符合要求的，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交，如工程质量不合格或工程局部尚未完成者，由甲、乙方商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合验收标准的要求为止。
第九条材料、设备问题：工程所需材料，全部由乙方负责。
第十条工程质量保修及保修条件：
工程质量保修期为壹年，确因施工而引起的质量问题，乙方按原设计要求负责保修或更换。如属人为的使用不当，自然灾害外造成的质量问题，乙方概不负责保修。
第十一条其它事项：
1、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字章盖后生效。
2、本合同受《^v^经济合同法》保护，具有法律约束力，未经双方协商同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。
3、有关工程的施工图纸与说明，以及图表、资料、双方进行的会议洽谈记录、双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收技术资料，也是本合同的有效组成部分。
4、本合同若有不详或不尽之处，双方应本着互相协作，平等互利的精神协商解决。
5、若增加工程，增加部份也适用本合同。
6、工程所有款项均以人民币支付。
第十二条本合同经双方签字盖章之日起生效，到保修期满之日起自然失效。
发包方：(盖章) 承包方：(盖章)
甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：
___年___月___日 ___年___月___日