生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟!
机械配件采购合同篇一
经过双方友好协商,依据《^v^合同法》,双方同意签订以下合同条款,以便双方共同遵守,履行合同.
一,产品清单及付款方式
2.付款方式
合同总价为：人民币(大写)：元。 合同签订后甲方向乙方支付合同总金额的 % 即人民币大写：( .)作为订货定金。 全部设备签收合格后的七日内,甲方向乙方支付合同总金额的 %即人民币大写：( .)
二,交货时间及地点
1.交货时间: 20xx年8月26日
若延期交货,乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金.因不可抗拒力所导致的交货,服务及付款延迟等按照《^v^合同法》有关条文处理.
2.交货地点:送货上门,安装调试.
三,保修条款
乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述(投标文件承诺内容).下例情况不属保修范围:
1.不可抗力引起的损害;
2.用户电力系统故障(如接地不良,电压超过规定范围等)引起的损坏;
3.用户私自维修引起的损坏;
4.用户自行造成的机械损坏(用户正常使用除外);
5.其它不属于供应商负担的保修事宜.
四,相关权利及义务
2.甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试,并督导完成;
4.甲方在合同规定期限内履行付款责任;
6.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密;
7.乙方有权按照合同,要求甲方支付相应款项;
8.乙方有权在实施安装调试时,提出合乎情理的协助要求;
9.双方指定联系人,所有保修过程均应由双方经手人签字纪录.
五,争议双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可通过法律诉讼解决.
六,其它
1.本合同一式四份,甲乙双方各执一份,采购管理办公室一份,采购中心一份;
2.本合同自签订之日起生效;
4.其它未尽事宜,由双方友好协商解决,并参照《^v^合同法》有关条款执行.
甲方代表(签字): ____________________ 乙方代表(签字):
机械配件采购合同篇二
甲方(出租方)：
乙方(承租方)：
为明确上权利和义务关系，甲乙双方根据《^v^合同法》及相关法律法规的有关规定。本着自愿、公平。平等互利的原则，经双方协商，甲、乙方向甲方租赁wbc500拌合设备一事达成如下协议。
1、设备概况
(1)名称：二灰碎石拌合设备
(2)型号：华山wbs500
(3)数量：一套
2、使用的工程项目及特点
(1)使用的项目名称：延安市沿黄公路路面工程lm-4
(2)使用地点：延安市延长县南河沟乡前滩村
3、设备所有权
(1)设备所有权归属于甲方
(2)乙方在租赁期内拥有该设备的管理和使用权
4、租赁期限
自双方合同签订起至乙方通知退场为止，租赁期满，乙方将设备交于甲方办理退场手续。
本次租赁时间从年月日至年月日
5、租金及支其付
租金：
支付：
6、设备运输及费用
乙方承担设备进场的一切费用，租赁期两个月及两月以上，甲方承担设备退场的一切费用，不足两个月由乙方承担该部分费用。
7、冬季停工期间设备不产生租赁费用，但乙方负责机械设备的保护工作，如有损坏由乙方承担。
8、双方权利与义务
(1)甲方根据设备说明书提出维修、保养要求。
(2)甲方负责提供一名操作熟练的机手。
(3)甲方负责提供合格的设备及发电机组。
(4)设备的维修、保养及润滑油费用由甲方提供
(5)每月维修时间不得超过4天，超出的天数不计租金
(6)服从乙方现场安全管理
(7)乙方有权根据工程进度调节工作时间，并保证设备的维修、保养及上下班交接时间。
(8)乙方有权利对甲方进场人员进行监督、管理。当甲方人员不服从监督、管理时可通知甲方主管部门进行处理。
(9)乙方有权利进行设备的安全管理。
9、安全责任及事故处理
(1)运输中的安全由运输负责
(2)使用过程中出现非乙方原因造成的机械故障由甲方负责
(3)因乙方原因造成的机械故障和人员事故，由乙方负责
(4)由乙方督责设备的看管及保护
(5)事故发生后，保护好现场及时通知乙方协商处理
9、违约责任
若乙方未按合同支付租金且未于甲方协商好，甲方有权利单方面终止合同。
10、争议解决
(1)本合同未尽事宜，经双方协商后签订补充协议决定。
(2)合同履行过程中发生争议且无法协商解决时，任何一方违反约定另一方均有权利向合同签订地人民法院提出诉讼。
本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字后生效。
甲方：乙方：
联系方式： 联系方式：
年月日
机械配件采购合同篇三
采购方（以下简称“甲方”）：
地址：
电话：
供货方（以下简称“乙方”）：
地址：
电话：
甲乙双方本着公平、互利、诚实信用的原则，经过友好协商一致，依据《^v^合同法》及有关法律，订立本合同。
一、甲方向乙方购买______，乙方要按照甲方的要求，负责上述全部设备的设计、制作、安装、调试运行，并确保配齐随主机的全部附件及其它配套产品。
二、甲方购买乙方全套机械设备总金额：______元整。
三、付款时间及方式：
四、交货时间、地点、方式：
1、交货时间：
2、交货地点：
3、交货方式：
五、验收时间及标准：
1、验收时间：从乙方调试运行后的______天内。
2、验收标准：
（1）全部设备必须是规定的型号、规格。不得使用不达标的伪劣产品。
（2）所有设备的安装要符合该生产设备本身的流程，体现坚固经久耐用、质量第一的原则，质量达标。
六、安全要求：
乙方全面负责设备运输及安装调试全过程中的安全生产，确保安全施工，责任到人。安装调试期间内，如发生人员伤亡等事故，所造成的一切损失或经济赔偿，由乙方全部承担。
七、现场服务：
甲方负责所有设备安装的基础制作及所需各项材料，并给乙方提供，安排乙方现场人员的住宿并提供必要的生活用品和运输车辆。
八、人员培训：
安装调试完成之后，教会设备管理人员与使用人员掌握该设备的基本操作。
九、售后方式：
自设备经双方验收合格之日起，乙方应按有关规定进行保修服务，保修服务期限为______年，保修期内，乙方必须在接到甲方要求维修通知后______天派人到设备现场维修，设备维修所用的材料成本易损件由甲方承担。
十、违约责任：
1、乙方所交产品品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的，甲方不能利用的，乙方要负责包换或维修，并承担修理、调换或退货后支付实际费用，如乙方不能修理或调换，按不能交货处理。
2、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的因素不能履行合同时，应及时向对方通报履行或不履行或不能完全履行的理由，经双方协商一致，并取得有关方面的证明，可部分或全部免除违约责任。
3、甲方要确保乙方正常施工安装，无故给乙方造成不能够正常安装，从而影响乙方安装进度，由甲方承担责任。
十一、未尽事宜双方协商解决，合同的变更及修改必须经双方同意，并以书面形式变更。所补充和变更的合同与本合同具有同等效力。
十二、双方如发生争议，应协商解决，协商不成的，任何一方应向______方所在地人民法院提出诉讼。
十三、本合同自双方签字并盖章后生效，双方权利和义务履行完毕后自行终止。
十四、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等的法律效力。
甲方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日
乙方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日
机械配件采购合同篇四
甲、乙双方根据《^v^民法典》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方产品达成以下买卖合同条款。
一、产品名称、型号、数量_______________
二、产品质量
三、产品价款
1、产品的单价与总价：2、甲方产品的包装费用、运输费用、保险费用及交付时的上下列支费用等按下列约定承担：甲方产品的包装物由提供，包装费用由承担。
甲主产品的运输由办理，运输费用由承担。
甲方产品的保险由办理，保险费用由承担。
甲方产品交付时的上下力支费用由承担。
四、产品交付甲方产品交付方式为：乙方提货/甲方送货/甲方代办托运。
天内交货。
但乙方未能按约定付款甲方有权拒绝交货，乙方未能及时提供相应文件的，甲方有权延期交货。
在合同约定期限内甲方违约未能及时交货的，产品的灭失、毁损的风险由甲方承担;产品交付后或乙方违约致使甲方拒绝交货、延期交货的，产品的灭失、毁损的风险由乙方承担。
五、价款结算乙方应在本合同书签订日内向甲方预付货款元，甲方交付前给付价款元，余款由乙方在收到甲方产品之日起天内付清。
乙方应当以现金、支票或即期银行承兑汇票方式支付甲方价款。
双方同意乙方未能付清所有价款之前，甲方产品的所有权仍属于甲方所有。
六、合同的解除与终止双方协商一致的，可以终止合同的履行。
一方根本性违约的，另一方有权解除合同，但应当及时书面通知到对方。
七、商业秘密乙方在签订和履行本合同中知悉的甲方的全部信息(包括技术信息和经营信息等)均为甲方的商业秘密。
无论何种原因终止、解除本合同的，乙方同意对在签订和履行本合同中知悉的甲方的商业秘密承担保密义务。
非经甲方书面同意或为履行本合同义务之需要，乙方不得使用、披露甲方的商业秘密。
八、违约责任本合同签订后，任何一方违约，都应当承担违约金
若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失(包括直接损失、可得利益损失及主张权利的费用等)。
九、不可抗力因火灾、战争、罢工、自然灾害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，双方终止合同的履行，各自的损失各自承担。
不可抗力因素消失后，双方需要继续履行合同的，由双方另行协商。
因不可抗力终止合同履行的一方，应当于事件发生后
日内向对方提供有权部门出具的发生不可抗力事件的证明文件并及时通知对方。
未履行通知义务而致损失扩大的，过错方应当承担赔偿责任。
十、其他约定事项
1、乙方联系人或授权代表在履行合同过程中对甲方所作的任何承诺、通知等，都对乙方具有约束力，具有不可撤销性。
2、签订或履行合同过程中，非经甲方书面同意或确认，乙方对甲方任何人员的个人借款，均不构成乙方对甲方的预付款或已付款款项。
3、乙方联系地址、电话等发生变化的，应当及时通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的联系方式无法与乙方联系的，由乙方承担相应的责任。
4、本合同未约定的事项，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力。
5、乙方应当在签订合同时向甲方提供其合法经营的证明文件，并作为本合同的附件。
6、签订本合同时，双方确认的合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同，同等法律效力。
一、争议解决本合同履行过程中产生争议的，双方可协商解决。
协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
十二、明示条款：甲、乙双方对本合同的条款已充分阅读，完全理解每一条款的真实意思表示，愿意签订并遵守本合同的全部约定。
十三、本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。
十四、本合同书一式四份，双方各执二份。
甲方：___________乙方：___________
____年_____月_____日
机械配件采购合同篇五
供货单位： (以下简称乙方) 馨乐庭室内装饰材料设备有限公司
根据《^v^合同法》及有关法律、法规的规定，甲方就 装饰材料 的购销事宜与乙方达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
第一条
乙方依照本合同约定向甲方指定的地点供货。产品名称、品牌、规格型号、价款待详见具体的采购订货单，订货单所确定的价格是供货、运输、税金、清洗等的全包价。具体交货数量、交货日期以甲方发出的书面订货单确定的为准。
第二条 供货方式
乙方按本合同约定以包供货、包质量数量、包运输、包清洗、包通过验收、包风险、包售后服务等方式向甲方提供产品。
第三条 验收方法
1. 乙方送货到合同约定的地点后，及时通知甲方人员验收货物，甲方按合同约定的品种;规格型号;品牌花色;数量;外观质量及双方封样进行验收，总体验收以甲方用户工程整体竣工验收合格为准。
2. 甲方有权拒收乙方交付的包装物损坏及产品损坏的货物。
第四条 付款条件及期限
1. 付款条件
(1) 乙方保证所供产品的所有权无任何瑕疵，无任何第三方向甲方主张权利。
(2) 乙方若到甲方用户及相关方(包括但不限于建设单位;监理单位;设计单位)处理有关问题时，以防止保证解决质量问题及技术指导服务，不得向其泄露有关供货渠道;价格等信息，否则甲方有权对此造成的损失向乙方索赔，停付乙方的全部剩余货款之索赔事件处理完毕，并不承担任何违约责任。
(3) 乙方所供产品质量符合合同约定，并按时;按量供货。
(4) 乙方在每批货物交付后必须开具相应的正式发票，甲方凭正式发票支付货款。
2. 付款期限
(1)本合同签订生效后 天，甲方向乙方支付合同总价款的 %记款 元，作为预付款。
(2)乙方全部供货到酒店后 天，甲方向乙方支付至合同总价款的 %;
(3)安装后经甲方验收合格后付至合同总价的100%;
第五条 乙方承诺
1、 乙方保证在约定时间内按本合同及甲方供货通知书约定的产品种类、数量、规格型号、质量及售后服务内容等向甲方提供产品及服务。
2、 乙方所提供的产品必须是原厂正货、合格的产品，并必须是符合卫生防疫标准的产品。乙方须提供产品合格证、卫生防疫证明。
3、 乙方所提供的产品必须符合甲方要求，否则甲方有权拒收。
4、 甲方在使用乙方提供的过程中，如发现产品变质、破损(非甲方原因造成的)、短斤缺两等影响使用效果的情况，乙方应接到甲方通知之日起 小时内予无条件退换。
第六条 甲方承诺
1、在乙方提供合格的产品和服务时，甲方不刻意挑剔、刁难，并承诺出现此情况，严肃处理相关违规工作人员。
2、甲方应按照合同约定，及时支付乙方货款。
3、甲方应提前 小时给乙方发出供货通知书。以便于乙方作履行准备。
第七条 违约责任
1、乙方未按甲方供货通知书确定的日期交货的，应承担逾期交货的违约责任，按全逾期交货部分的____向甲方支付违约金。逾期超过 ______日，甲方有权取消该批订货，乙方应按该批产品总价款的_____向甲方支付违约金，甲方也可从乙方的应付货款中扣除。由于乙方不供货造成甲方经营损失的，应予赔偿。
2、乙方未按合同约定的品牌、规格、型号、质量等要求向甲方供货的，乙方应按甲方要求更换直到通过验收。因此造成逾期交货的，乙方应按前条款承担违约责任。
3、甲方未按本合同约定的时间付款的，每逾期一日，按应付而未付货款总额的1‰向乙方支付违约金。
4、甲方接受乙方交货后，若发现乙方所提供的产品是非生产厂家原厂生产的产品的，或产品不合格、不符合卫生防疫要求的，甲方可要求乙方退、换并该非原厂产品总价款的10%向甲方支付违约金。甲方也可解除合同，甲方解除合同的，乙方应按该批产品总价款的20%向甲方支付违约金。
5、乙方的产品不合格、不符合卫生防疫要求或其他乙方原因致使第三人人身、财产受到损害的，由乙方承担一切责任并赔偿甲方损失。
6、乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
第八条 其他
1、本合同有效期为 一年 ，自双方签字、盖章之日起生效。
2、本合同未尽事宜，需经双方协商，签订补充合同。补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份，每份均有同等法律效力。
4、合同附件是本合同的组成部分，与本合同有同等的法律效力。
5、在合同签订、履行过程中发生争议的双方应本着友好、协助的精神进行协商;协商不成，提起诉讼的，双方同意由合同履行地人民法院管辖。
机械配件采购合同篇六
购货单位：_____________（以下简称甲方）
供货单位：_____________（以下简称乙方）
签约地点：______________________
为增加甲乙双方的责任感，确保实现各自经济目的，依据《^v^合同法》规定及招投标文件之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买达成如下协议：
一、合同标的（名称、规格、型号、单价等）
二、合同金额
三、付款时间及方式
1、合同分三批付款：在合同生效后天内，甲方向乙方支付合同总额%货款；设备安装调试完毕，并初步验收一周内，甲方向乙方支付合同总额%货款；设备正常运行天，经双方正式验收合格后一周内，甲方向乙方付合同总额%的货款；质保期满后付清余款。（根据招标文件的有关规定加以变更及修改）
2、友情链接：
3、在每期合同款项支付前天，乙方向甲方开具同等金额的增值税发票（根据实际情况加以约定）
四、交货时间、地点、方式
1、交货时间：合同生效后日内交货
2、交货地点：收货人名称：（应为签约单位名称）地址：
3、交货方式：乙方负责货物运输
4、货运方式：汽运
5、乙方将合同设备运至美的工业城并经安装调试、投入使用并经过甲方验收合格后，方为设备交货日期。（根据实际情况约定交货日期及何为交货：如规定供方将设备安装调试、投入使用视为交货，则对设备通过甲方验收合格的时间约定明确）甲方在合同约定的交货地点提货，运输费及运输保险费均由乙方承担。合同设备的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移之甲方。
6、乙方应在合同设备发运后一个工作日内将发运情况（发运时间、件数等）通知甲方，甲方应在合同设备到达合同列明的地点后及时将乙方所托运合同设备提取完毕。
7、甲方提取合同设备时，应检查合同设备外箱包装情况。合同设备外箱包装无损，方可提货。如合同设备外箱包装受损或发现合同设备包装箱件数不符，应在个工作日内通知乙方，以便乙方办理合同设备遇险索赔手续。
8、甲方对乙方交付的合同设备，均应妥善接收并保管。对误发或多发的货物，甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方，由此发生的费用由乙方承担。
9、如甲方要求变更交货地点，应在合同规定的交货日期一十五天前通知乙方。由于变更发货地址增加的运保费由甲方承担。
五、验收时间、地点、标准、方式
1、验收时间：乙方应于合同生效后天内完成设备安装调试，安装调试完毕后，甲方应在天内安排初步验收。设备于合同生效后天内通过双方的合格验收并由甲方出具验收合格书。
2、验收地点：_____________
3、验收标准：_____________
六、现场服务（建议根据实际情况加以约定）
1。供方现场人员应遵守需方厂规、制度，如有违规，乙方负责。
2。供方现场人员食宿自理。
3。需方如需邀请供方开展非质量问题处理的技术服务，供应应予协助。
七、人员培训
乙方负责对甲方操作、维修人员和有关的工艺技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训，使之完全掌握全部使用技术，以便使甲方人员正常地使用、维修保养设备。（根据设备的技术要求，视具体情况加以约定或在技术协议详细约定；如无必要，可不约定）
八、保修方式
1、自设备经过双方验收合格之日起按生产厂家规定的条款进行免费保修服务，免费保修服务期限为年。保修期内，乙方必须在接到甲方保修通知后天内派人至甲方现场维修。
2、保修期内，如由于火灾、水灾、地震、磁电串入、等不可抗拒原因及甲方人为破坏因素造成的损坏，乙方负责免费维修，设备材料成本费用由甲方承担。
3、保修期后，乙方必须在接到甲方维修通知后天内派人至甲方现场维修。设备的维修、更换，甲方酌情收取成本费和服务费，收费标准另行约定。
九、违约责任
1、甲方无故中途退货，应支付乙方合同总额的5%违约金。（如对方提出类似条款时可作此约定，否则，建议删除此款）
2、甲方逾期付款，每逾期一天，应支付乙方合同总额2‰的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的5%。（如对方提出类似条款时可作此约定，否则，建议删除此款）
3、乙方逾期交货，每逾期一天，应支付合同总额1%的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的30%。逾期交货超过天，视为交货不能，乙方应双倍返回甲方已付款项，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额30%违约金。
4、保修期内，乙方未能在合同约定的期限内履行保修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额1%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%，乙方超过三十天仍未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求赔偿经济损失；乙方未能在接到甲方通知三十天内将设备维修至正常使用的状态，甲方有权要求乙方换货或解除合同并要求乙方赔偿经济损失。保修期后，乙方未能在合同约定的期限内履行维修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额1%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%。
5、设备未按照合同之约定通过甲方验收合格，每迟延一天向甲方支付合同总额1%违约金；超过天仍未验收合格，甲方有权解除合同，乙方应立即返还已收款项并赔偿甲方由此遭受的的其他经济损失。
十、不可抗力
如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后15个工作日内，及时通知另一方。双方同意，可据此免除全部或部分责任。
十一、合同变更
未尽事宜，双方协商解决；合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。
十二、争议解决方式
双方如发生争议，应协商解决；如协商不成，任何一方应向甲方所在地人民法院提出诉讼。
十三、合同生效及终止
合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。
十四、合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方：_____________
代表：_____________
日期：______年_____月____日
乙方：_____________
代表：_____________
日期：______年_____月____日
机械配件采购合同篇七
甲方(盖章)：
乙方(盖章):
第一章 合同说明
本合同包括两部分：普通条款和附件。如有同条款之间有冲突，则普通条款效力大于附件;附件效力大于附件中提及的文件(国家规定的强制性标准文件除外)。
甲乙双方之间任何与本合同有关的信函、电子邮件、电话，均使用且只能使用下列地址、传真号码、电话号码、电子邮件地址名。
甲乙双方之间有关合同的财务往来及结算，应通过下列甲方与乙方共同确认的银行及账号。本合同存续期间，一方若遇结算银行及账号变化，应在变化之日起两日内书面告知另一方。
甲方同意向乙方购买，乙方同意向甲方出售除尘脱硫设备及配套设备。
乙方对所购设备进行安装、调测，并对原有烟筒进行拆除。
乙方保证其向甲方提供本合同设备和服务项目的行为是合法的，如有第三方对本合同转让提出异议，因此造成的一切经济损失等不良后果由乙方承担。
第三章 合同价款
合同设备总成交价款
价格说明：
(1)币种：人民币
a.包括运至甲方指定地点的运输费、运输保险费及卸货费安装费用等。
b.包括提供技术文件、技术服务及出厂检验及随机抽样检验所需费用等。
第四章 结算和支付
本合同双方之间所发生的一切费用均以人民币结算及支付。
第一次付款时间 ：设备安装调试验收合格后20天内支付合同总金额的95%;
第二次付款时间 ：设备运行正常后，壹个采暖期后支付合同总金额的5%.
甲方在支付卖方到货款前，乙方须根据甲方要求向甲方提供合同的全额正式发票。
第五章 合同设备(货物)的交付及工期
交货时间：合同生效后，8日内安装、调测完毕。
交货前,甲方组织相关人员进行厂验。
乙方提供的合同货物抵达交货地点后。由甲方及时组织合同各方共同按装箱清单进行开箱清点。并签署送货单。
甲方应事先为乙方提供适合设备存放和保管的地点。
到货时，如设备短缺或损伤，应由双方检验人员共同签署《货损货差证明》，乙方应根据该货损货差证明负责补足或更换，相关费用由乙方承担。
若货物损伤严重，甲方可全部拒收。
第六章 包装和标识
所有合同设备应进行坚固包装使其适于长途空运、内陆运输及反复装卸和操作。卖方应根据货物特点和要求采取保护措施使其免受雨水、潮湿、震荡、撞击和其他的损坏，以使其在正常装卸和操作条件下货物能够安全无损地抵达安装现场。如果因为卖方在发货前未采取适当的包装和/或不充分的保护措施而造成货物的损坏或丢失，卖方负责更换、补充受损或丢失的设备。
卖方应在每件包装箱相对的两个侧面上，印刷以下标记：
乙方应按设备安装地点分项目包装并标识清楚，装箱单要求一式二份，箱内、箱外(体)各一份。(箱外装箱明细可用塑料制品密封固定在箱体上)。
第七章 质量标准
乙方提供给买方的合同设备应为全新的，应通过测试和检验，并提供完整质量合格证书。卖方保证提供的设备和服务，其质量、性能、数量均符合合同及其附件的规定，乙方保证合同设备不存在设计或技术瑕疵。
乙方保证向甲方所提供的各种技术资料是清晰的、完整的、正确的，向甲方提供的设备是合法的。若第三者对上述资料的提供、处分、转让权提出异议，则由乙方承担相应的责任及因此造成买方的一切损失。
第八章 安装、调测及验收
安装准备
由于甲方原因致使工程无法进行时,乙方应及时书面告知买方要求改进,若甲方无法改进,则延误工程责任由甲方承担。
安装、调测
由乙方负责安装、调测，安装、调测完成后由甲方组织相关人员进行验收。
乙方要运输安装调测过程中发生的一切伤、残、死亡等事故由乙方全部负责。
第九章 免费保修
乙方对设备的免费保修期为设备终验通过之日起2个采暖期。保修期内，有质量问题,乙方负责维修。
保修期间，被更换或修复的设备部分在原保修期结束后相应延长3个月免费保修期。
在保修期内，设备出现故障或缺陷，甲方应及时将出现的故障和缺陷通知卖方，对甲方的通知，乙方应在4小时内明确答复并开始组织修理。如属非甲方原因,乙方应负责免费更换或维修缺陷设备与材料，缺陷设备的更换或维修不应影响系统的正常运行，并应在1周内完成。特殊紧急情况下，乙方应在双方商定的时间期限内完成。若发生影响合同设备正常运行的紧急故障，乙方应在接到甲方通知后立即派遣技术人员到现场帮助解决问题。
保修期届满后，乙方应保证继续为甲方提供维护保障服务。双方执行维护保障协议。
若乙方对甲方的通知要求有异议，应在收到买方通知后三日内作出书面答复，如果在上述时间内没有答复，则视为乙方认同。
第十章 不可抗力
如果合同任一方因战争，火灾，洪水，台风，地震等其他不可抗力原因，影响了合同履行，则可根据受影响的程度顺延合同履行期限，这一期限应相当于事故所影响的时间，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。但若一方违约行为导致不可抗力事件影响到合同的履行，违约方不得以此后发生不可抗力为由免除其违约的责任。
受不可抗力影响的一方应在事件发生后，尽快通知对方，并在十日内将有关政府部门或公证部门出具的证明文件交另一方。不可抗力事件结束后也应在十日内尽快通知对方，并随后用挂号信加以确认。
如果不可抗力事件影响合同履行超过180天，严重影响了一方的合同预期利益，一方可向对方提出变更或解除合同要求，双方就合同内容另行商议。
第十一章 争议解决
13. 当事人之间发生签订或履行合同相关争议，首先应友好协商解决，如通过协商对原合同进行变更或补充，应签订正式合同书;如协商无法解决需提交诉讼，应选择起诉方所在地人民法院管辖。
第十二章 合同的生效
本合同经双方代表签字并加盖单位合同章后生效。
本合同一式肆份，买方两份,卖方两份。
本合同签订之后，凡需对本合同重要条款进行修改，应经双方协商以书面补充协议方式明确。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
机械配件采购合同篇八
承租方：___________
根据《^v^民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲方和乙方双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。乙方需支付____________元整作为设备押金，甲方收到押金后3个工作日提供机械基础图给乙方，待乙方把机械基础做好，并接好机械需要的相应电源电箱到机械旁及水源后甲方及时安排发货。
第一条：_____租赁设备名称、规格、数量、租金及租期约定：_____附设备清单作合同附件。
甲方将机械设备租给乙方使用，甲方按每______月为人民币收取租金，租金不含税价，押金不含利息。押金款不动，每______月准时按规定的时间收取租金，甲方在上一个______月的最后十天内预收下个______月的租金。如乙方需要开具含税发票，须另缴纳17%税金。乙方租用机械需达______日，如未达到______日，则亦按______日收取租金，如超过______日，多出天数，则按实际天数计租，租赁期间乙方有窝工的，乙方仍需按______月租金支付给甲方。
第二条出租方设备操作人员配备及工资支付方式：_____
1、甲方为租赁设备配备操作人员名，其工资由方负责承担，每人每______月按人民币，操作人员的工资在甲方同意后其人员直接在乙方处领取，乙方则从甲方租金中扣除领取的工资数额。
2、乙方负责安排操作人员的食宿，其食宿费用由乙方负责承担。
第三条租赁形式及其它约定：
1、起租日期______年______月_____日起计算至全部设备退回给甲方，并经甲方验收无误后，此租赁合同到此终止。如没有签订起租日期则以签定合同日期的次日开始计算租金。
2、租赁设备使用地点变更必须经过甲方书面认可，如果乙方私自变更使用地点，按偷盗行为处理，按租赁设备原价赔偿给甲方。租赁设备使用地点：
3、机械设备的装车，卸车的吊车费、来回运费均由乙方负责，并拉回到甲方指定的地点，合同终止时间为甲乙双方办完退场炕接手续为止，经甲方验收无误后，此租赁合同才算终止。
4、待乙方交还机械设备后，甲方从押金中扣除一切乙方应付费用后，剩余押金甲方一次性退还乙方。
5、乙方不按时交纳租金，甲方有权停用设备并把机械设备拉回场地，由此造成的所有费用均由乙方负责。
6、乙方工地发生任何经济纠纷或法律纠纷，不能按时支付租金给甲方，甲方随时可以将设备拉走，由此造成的损失均由乙方承担。
第四条租赁设备的所有权：
1、在租赁期间，乙方如对租赁设备增加或拆除任何零件，必须征得甲方的书面同意。
2、本合同租赁设备的所有权属甲方，乙方不得将甲方设备转租、抵押、变卖给任何第三方，若乙方有以上行为，乙方按机械原价赔偿甲方，并支付违约金。
第五条租赁设备到达地点和验收：
第六条赁设备到达约定地点，由乙方组织验收。如因不可抗力因素造成租赁设备延迟到达时，甲方须提前通知乙方，经协商后，确定顺延时间。
1、设备在使用过程中有故障，甲方操作手跟乙方人员不能自己排除的，甲方接到通知24小时内需安排人员前去维修，48小时内维修人员需到达现场，逾期不到乙方扣除维修日期的租金，但维修人员其中的差旅费用由：_____乙方负责乙方每次向甲方维修人员支付每人每天差旅费____________元。
2、乙方租赁有甲方泵机设备的，乙方负责施工期间泵管的安装，拆除，清洗工作，施工时有堵管情况需立即拆除，若未及时拆除造成泵管里面的混凝土结硬造成泵管不能使用，乙方按清单原价赔偿甲方，并在租赁结束时需把甲方提供的泵管及扣件收集好统一堆放，以便双方清点做好退场手续，乙方人员未能把泵管及扣件收集的，缺失部分乙方按清单原价赔偿甲方的损失。
3、乙方负责机械使用时的易损件更换，如。
6、甲方人员在维修或保养时需购买非易损件的，可向乙方预支配件及相关费用，乙方在结算租金时从中扣除其预支的费用。
第七条租赁设备的安全及管理：
1、操作人员需遵守乙方的规章制度、服从指挥、按设备操作规程规范操作，若操作人员有未按操作规程规范操作的，不听从乙方施工人员指挥的，情况属实的乙方可每次向其操作人员罚款_______元。
2、乙方为甲方提供设备停放场地，并负责甲方机械设备及附件的安全，遇被盗
第六条租赁设备在使用、维修、保养时的双方责任及义务：丢失、损坏由乙方照原价赔偿。
第八条违约责任：
如有一方未履行本合同的义务，导致另一方直接损失和间接损失，违约方向守约方支付违约金____________元。
第九条未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字后生效。
甲方：______________乙方：______________
法定代表人：______________法定代表人：______________
机械配件采购合同篇九
订立合同双方：
甲方：_________________
乙方：__________________
经甲、乙双方商定，甲方将“ 的厂房及宿舍楼约5万平方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则，参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定，结合甲方与开放商所签订的合同条款，双方达成如下协议：
一、工程名称
二、工程地点
三、承包内容及形式
1、承包内容：土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。
2、承包方式：甲方以职责考核形式承包给乙方，即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的ci形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。
四、开竣工时间
签订建设工程施工合同中规定的工期为准。 工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。
五、工程质量标准
质量等级为合格。
六、工程价款
合同价款及调整
1、工程结算方式：
工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价，造价根据工程计价依据计算，经双方充分核对认同，结算价按总造价计取。
2、工程计价依据：
(1)、《建设工程工程量清单计价规范》gb50500——20_;
(2)、《
(4)、20_年《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表》;
(5)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证;
(6)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定执行。
3、费率：按《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》中值取费。
4、材料价格：按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格平均值进行计算，无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。
5、合同价款的其他调整因素：
6、结算审定：承包人在竣工验收合格后30内将结算书及所有结算资料一式两份送发包人审核，发包人自收到结算书及结算资料后30日内审定，如双方对结算有异议，可请有审计资质的单位审定，审计费用由双方协商解决，审定时间为30天。
自发包人收到结算书及结算资料30日后，如发包人不审核业不予答复，视同认可承包人提交的结算书。
七、甲方职责
总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工期和经济成本责任。简要分述如下：
1、负责协商乙方与开发商、监理和政府各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施工环境。
2、由工地项目经理代表甲方组成项目部，协助乙方搞好全面施工管理，并协助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。
3、按照乙方每月的工程进度计划，现场检查落实并督促整改;
对工程质量进行监督，对现场场容安全文明施工进行全面监控。对不整改或整改不利的，有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求，乙方应予保障。
4、协助乙方办理竣工结算及竣工资料。
代为乙方交纳相关的工程税金。
八、乙方职责
总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、对内过程监督之下，按照甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议)，全面具体的由与常务副经理为首的项目部组织实施并同时自行承担责任权利及保证对甲方管理费的上缴。简要分述如下：
1、自行编制进度计划一式两份报送甲方，每月25日报送当月完成统计报表一式两份。
乙方应严格按合同工期要求，落实工程进度管理措施，确保施工进度。如无故延期，自负违约责任。
2、搞好现场规划布局，做到文明施工，达标管理。
现场布置应参照ci规范执行。严格现场施工安全管理，落实安全防范措施，保障安全无事故。如有事故发生，自行承担事故的一切直接损失和间接损失。
3、应严格管理，保障工程质量。
所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明，不合格材料不得用于工程;按规取样送检，因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失，自认自负。
4、因该工程为总承包形式，为工程而发生的一切费用均由乙方自理，(具体细则可另行约定)。
5、根据甲方与开发商(建设方)签订的施工合同及协议，乙方按规自行编制竣工结算书由甲方报开发商审定后，作为结算依据。
6、教育职工要服从甲方的管理，一切工程管理活动均应以甲方名义出现，否则所造成的不良后果由乙方自负。
7、乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方需要签订的合作协议以甲方项目部明细签订，乙方承诺如有发生经济纠纷，与甲方无关，由乙方独立承担完全责任。
工程日常管理过程中，以甲方名义与开发商、监理、设计和政府相关部分等发生的书面文件，乙方均予以认可并视为对自己的约束，同时享有其利益并承担义务。
九、结算与付款方式
1、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款，乙方必须全面认可并严格执行，决算以开发商最终审定的结算为依据。
2、开发商(建设方)每次拨付的工程款进入账户，甲方扣除总承包管理费、国家税费等相关规费，余额分配计划，报经甲方平衡审批后拨付给乙方。
甲方有权监督乙方按照第三方(材料供应商、分包商、居间方、劳务队等)的协议条款及时付清余欠的各种费用，以免发生不必要的纠纷。
3、根据甲方与开放商(建设方)签订的建设工程施工合同，其利益与风险由乙方独立享有和承担。
4、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。
5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款
当完成到主体封顶时再支付完成量的80%给乙方。装修工程每月工程进度款80%，工程竣工支付90%，竣工验收后十五天内支付到97%，留3%保修金。
十、保修期及保修范围
按_现行规定以及开发商合同要求执行。保修期间凡接到要求保修通知，乙方应及时派人维修。
十一、奖罚
工程奖罚条款执行开发商合同。如发生重大质量、安全事故按当地建设主管部门规定执行，其他参照甲方公司有关规定执行处理。
十二、违约责任
1、违约造成的经济损失概由违约方承担。
任何一方在对方未违反正式合同的情况下要求毁约时，除了须承担对方全部经济损失外，尚必须向对方支付损失额度10%的违约金。
2、乙方在施工中如发生重大质量、安全事故或进度严重拖期等重大问题时，乙方必须彻底整改，整改不力，甲方有权考虑其他必要的措施，以期改善。
3、当发生一般质量、安全或工期问题时，乙方应迅速采取有效措施纠正，如因纠正不力而遇开发商处罚，则责任自负。
十三、争议的解决程序
乙方可向甲方上级诉求协调 向人民法院起诉。
十四、安全施工