在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧
最新内墙腻子合同 喷腻子工程合同优选实用篇一
施工单位（乙方）：____________
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程项目内容：
本工程自20xx年9月1日至20xx年9月30日完工。
五、工程造价约为人民币： 19000平方米*12元=228000元
六、付款方式
1．合同签订后乙方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额30% 预付款。
2．开工后，甲方按工程进度至中途，支付乙方工程总额 30%预付款，工程完工，甲方验收合格再支付给乙方工程总额30%，剩余工程总额10%的保修金等主体工程交工后一次性付清。（以预算书单价为标准，以实际工程量结算）
七、材料设备： 本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理至甲方指定场地。
八、工程施工
1．乙方必须严格按设计图纸进行施工刮白两遍，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。
2．施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议， 且提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。
3．乙方应了解遵守甲方项目部有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工（乙）方负责。
5．如因乙方不遵守甲方项目部有关规定，造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量
1．由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。
2．由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。
十、工程验收
由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，非甲方原因造成的损坏由乙方负责修补。
十一、违约责任
本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。
电话： 电话：
日期：________________
最新内墙腻子合同 喷腻子工程合同优选实用篇二
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期竣工，双方达成如下条款，望共同信守。
一、工程项目名称：
二、工程施工工期
自______年______月______日至______年______月______日，工期为______天竣工。(因自然灾害及不可抗力除外)。
三、承包方式
由乙方包工包料的形式自行组织施工。按每平方米______元，一次性包断。
四、工程拨款方式
该工程项目开工刷完验收合格后，甲方拨付乙方工程款按工程总造价的______%，其余工程款竣工后一年内付清。
五、施工方法和维护
2.墙面颜色及分色种类层次、色泽要求由甲方自行选定;
3.保修期为______年，在保修期内如出现墙皮脱落或起皮、较大面积发花、脱色现象，由乙方负责维修或重新刷漆，直至甲方满意为止。
六、安全文明竣工要求
2.甲方有权拒绝乙方使用不合格的原材料;
七、违约责任
甲方：
2.工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。
乙方：
1.严格按照甲方的施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关;
八、及条款，由甲乙双方协商解决。
九、合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
最新内墙腻子合同 喷腻子工程合同优选实用篇三
乙方（施工方）：
签约时间：
签约地点：
为规范住宅装饰装修施工，保护双方的合法权益，根据《^v^合同法》、《^v^消费者权益保护法》、*令第110号《住宅室内装饰装修管理办法》以及其他有关法律、法规规定的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
1、甲乙双方的条件：
甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并取得房产管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位。
2、装饰施工地点：____区____路（小区）____幢号（单元）____室。
3、住户结构：____室____厅____结构，建筑面积____*方米。
5、承包方式：（包工包料，包清工，部分承包）。
6、本工程由____设计。
7、工期：工程期限____天，从____年____月____日开工，至____年____月____日竣工。
1、总价款：（大写________）____元（其中：设计费____元，管理费（____%），税金（____%）。经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程价款另计。
2、合同签订两日内，甲方支付总价款的60%，计____元。工期至木工全部收口油漆工进场前，甲方支付总价款的35%，计________元。工程竣工验收合格后两日内，甲方支付总价款的5%，计____元。
（一）甲方工作
1、甲方开工前，应向物业管理单位或产权单位登记备案；确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取住宅装修许可单。
2、甲方应在开工前天，向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电，并说明使用注意事项。
3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。
4、指派为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。
（二）乙方工作
1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。
2、指派为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、未经甲方同意和所在地房产管理部门批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。
4、与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。
5、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
1、甲方提供的材料：本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异或无法提供有关证明的，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。
2、乙方提供的材料：乙方提供的材料，必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备，并应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。
乙方提供的材料、设备，如不符合质量环保要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火。防事故的要求，主要包括电气、通讯线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞。渗漏水、停电、物品损坏等事故的发生。装运修过程中形成的各种固体、可燃液体等废物，应当按规定的位置、方式和时间堆放和清运。如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿；属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
乙方在施工期间应加强安全生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。
在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后（详见附件四），方能进行该项目的施工，由此造成费用增减或工期改变的，由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
七、工程质量及竣工验收的办法
1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《住宅装饰装修工程施工质量行业规范》为质量评定验收标准。
2、装饰装修工程竣工后，工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。
3、由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
5、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予书面承认。
6、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内进行验收。
1、本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同所规定的各项条款（包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等），不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。
2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工。窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方工程价的1%；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按工程价的1%支付违约金。
3、由于乙方原因造成逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方工程价的1%。
4、甲方未经乙方同意，甲方擅自改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
1、凡包工包料的“双包”工程，从竣工验收合格之日计算，保修期为二年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
2、由于乙方原因造成质量问题，乙方无条件地进行维修。
3、由于甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，不属保修范围。
4、保修单须甲、乙双方签字盖章后有效。
住宅室内装饰装修工程发生纠纷的，可以协商或者调解解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成的，当事人可按下列第种方式处理。
（1）提交台州仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉；
本合同一式贰份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方：
单位名称（盖章）
日期：
乙方：
日期：
最新内墙腻子合同 喷腻子工程合同优选实用篇四
承包方：
本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期竣工，双方达成如下条款，望共同信守。
一、工程项目名称：xx县食品药品监督管理局办公楼外墙涂刷工程。
二、工程施工工期：自20xx年10月20日至20xx年10月31日，工期为11天竣工。(因自然灾害及不可抗力除外)。
三、承包方式：由乙方包工包料的形式自行组织施工。按每平方米 元，一次性包断。
五、工程拨款方式：
该工程项目开工刷完验收合格后，甲方拨付乙方工程款按工程总造价的80%，其余工程款竣工后一年内付清。
六、施工方法和维护：
2.墙面颜色及分色种类层次、色泽要求由甲方自行选定;
3.保修期为 年，在保修期内如出现墙皮脱落或起皮、较大面积发花、脱色现象，由乙方负责维修或重新刷漆，直至甲方满意为止。
七、安全文明竣工要求：
2.甲方有权拒绝乙方使用不合格的原材料;
4.乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。
八、违约责任：
甲方：
2.工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。
乙方：
3.如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进行罚款，并承担相应的违约金。
九、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。
甲方： 代表人：
乙方： 代表人： 年 月 日
最新内墙腻子合同 喷腻子工程合同优选实用篇五
乙方(承包方)：
甲方将 工程，发包给乙方施工，为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。
第一条 工程名称：
第二条 工程地点：
第三条 工程内容： 承包方式
1、工程内容：不定楼号、不定工程量。
2、承包方式： 包工、包质、保安全。
第四条 工程造价及结算方式
1、 工程量按实际面积计算，门窗洞口空方不计入。
第五条 工程质量保证
1、 甲方对工程质量的要求，在保质期内底层粉刷石膏密实不空鼓，腻子不脱皮。
2、 由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。
3、 双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。
第六条 工程款支付
1、甲方按月向乙方支付工程进度款，款额按当月经监理、甲方验收合格后完成的工程量价值 80%结算，乙方承包范围内工程竣工验收后甲方支付乙方工程款95%，余款 5 %作为工程保证金，保期 1 年，到期无质量问题后甲方一次性无息返还乙方。
2、在保修期间乙方必须做到随叫随到做好保修服务工作，质保期间如果乙方不能及时维修，甲方有权重新雇用他人维修，所有发生的费用甲方从乙方的质量保证金中扣除支付维修费用。
第八条 甲方、乙方责任范围
一、甲方责任
1、甲方提供工人住宿的位置。
2、按第六条款支付乙方工程款。
3、负责提供与施工相关的资料。
4、负责组织工程的竣工验收。
二、乙方责任
1、严格按甲方确定的施工图及总包要求施工，保证质量，按时完工并交付使用。
2、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。
3、做好文明施工、工完场清工作。
4、在乙方的施工范围内发生的人员及财产意外事故与损失或由于乙方管理不力造成的对不属于乙方人员的伤害责任均由乙方负责。乙方职工的疾病及工伤事故的治疗亦由乙方负责并支付相关费用。
第九条 违约责任及争议解决办法
合同生效后任何一方违反本合同规定，违约方须在对方要求的时间内恢复原状或达到履行本合同的约定的条件，否则承担给对方造成的一切经济损失;任何一方违约导致本合同无法继续履行或无故终止合同，违约方向对方支付(乙方完成工程量的造价)违约金。
第十条 其他事项
1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后生效，至工程价款全部结清后自动失效。
第十一条 分项单价
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
最新内墙腻子合同 喷腻子工程合同优选实用篇六
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
鉴于： 甲方﹑乙方双方于20xx年3月30日共同签署了20xx年《装饰装修施工总包合同》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，现就《装饰装修施工总包合同》中未尽事项特订立以下补充协议。
第一条《装饰装修施工总包合同》中关于合同有效期确定为：20xx年3月30日至20xx年3月29日止。双方如继续合作，可另行协商续签合同。另：签约施工单位以签订第一个分包合同日期为准，试用期为三个月，试用期内若乙方所承接工程达不到甲方要求，甲方有权单方面解除合同关系。
第二条《装饰装修施工总包合同》第八条专用条款中关于履约保证金之相关规定更正为乙方向甲方提供履约担保，担保方式为：乙方向甲方交纳履约保证金。即为：双方合作初期的前三个专卖店装修项目，乙方须以每个专卖店装修工程总造价的5%款项作为履约保证金交纳给甲方，从乙方承接的第四个专卖店装修项目开始，甲方不再收取乙方履约保证金。该履约保证金用作甲方对乙方的工程工期、工程质量、安全文明施工、服从甲方统一管理等方面的约束。乙方在做到以上规定及要求的前提下，且其所承建的工程项目经甲方统一验收合格后，甲方分两次退还乙方履约保证金：第一次返还时间为乙方签订第三个工程分包合同之日后的第180天，甲方退还乙方50%履约保证金;第二次退还履约保证金的时间为双方合同到期一年后的14天之内，甲方退还乙方剩余的履约保证金(履约保证金不计利息)。
第三条本合同乙方不得擅自转让给他人使用，否则，一切法律责任由乙方承担。
第四条协议期满后终止合作，若双方愿意继续，可另行签订协议。
其它事项说明
本协议生效后，即成为《装饰装修施工总包合同》不可分割的组成部分，与《装饰装修施工总包合同》具有同等的法律效力，若本协议与《装饰装修施工总包合同》及《装饰装修施工合同 (分包协议书) 》中相关条款冲突，以本协议内容为准。
本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方授权代表签字并加盖公司印章之日起生效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
日期： 日期：
最新内墙腻子合同 喷腻子工程合同优选实用篇七
地址：________
身份证号：________
乙方（承包方）：________
地址：________
身份证号：________
按照《^v^合同法》的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方本着自愿、平等、诚信、信任的原则协商一致，共同订立如下条款，以资双方共同信守。
工程名称：高安市国际洗浴会所
工程地点：高安市____
工程项目及承包范围：整体装修、装饰、水电、设备安装等（包括屋面扣板吊顶、墙地面、贴瓷砖、淋浴器安装、管路铺设、墙地面防水处理、室内隔断砌筑、大白、窗台、楼梯理石安装、屋面爬梯处理、浴室洗衣房暖气安装、电器开关安装、灯具安装、水箱安装等）
工程内容：具体祥见《工程预算书》。
承包方式：包工包料
施工日期：自____年____月____日始，至____年____月____日止，工期共____天。
工程总额：人民币____元整（小写：____元）。
付款比例：
（1）工地开工时支付款：计____元
（2）木工进场时支付款：计____元
（3）油漆工进场时支付款：计____元
（4）工程竣工验收合格后支付款：计____元
因工程项目（内容）变更或增加引起工程预算造价变更，甲方应签定《项目变更单》，因此而增加的费用应在工程完工验收之后2个自然日内一次性支付给乙方。
工程施工期间，如甲方特殊要求，须乙方比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意：乙方提前竣工，甲方须支付乙方因赶工期增加的相应费用（费用额度根据工程具体情况由甲、乙双方另行协商）。
施工过程中，如甲方未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程总造价0。3%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止，乙方因此而造成的损失应由甲方承担。
工程竣工办理验收移交手续后之工程尾款，如未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程尾款的0。3%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止。
非甲方原因延误工期，导致工程不能按约定进度进行时，甲方应付的工程款项，可根据实际情况经甲乙双方协商一致后，延期支付。
甲方应付的工程款项，不得交付予非合同签署人或非合同签署之委托人，否则，由此产生的一切后果有甲方自行承担。
施工项目中由甲方提供的装饰材料，乙方须提前交付甲方，以便甲方及时准备资料：如因甲方准备材料不及时或不准备，延误工期，工期顺延；如因乙方不及时通知甲方准备材料，导致甲方不能及时和/或准备材料而延误工期，工期不顺延。
施工过程中，隐蔽工程施工完毕，甲方在接到《工程验收通知单》后，因故未能及时进行隐蔽工程验收并要求复验的，由此造成的工期延误，工期顺延。
因甲方原因，增加工程量和/或工程项目更改时，工期顺延。
工程竣工后，甲方提出整改要求的，由此造成的工期延误，工期顺延。
因甲方所属物业管理部门原因导致的工期延误，工期顺延。
因停水、停电、台风等客观原因导致的工期延误，工期顺延。
因消防工程、中央空调工程原因导致的工期延误，工期顺延。
以上条款中之工期顺延条款造成合同工期延误，甲乙双方互不支付工期延误费；工期不顺延条款造成合同工期延误，由乙方按照工程总造价的标准向甲方支付延误费。
签署本施工合同后正式施工前，如甲方要求删除部分工程项目（内容），甲、乙双方须签署《工程项目（内容）变更确认单》。已施工工程项目，甲方须按该项目总造价的50%，向乙方支付材料费、人工费，已完工工程项目，甲方须按该项目总造价的100%，向乙方支付材料费、人工费。
乙方须按照本合同之附件《工程预算书》所列明的材料品质标准采购施工材料；甲方可对装饰饰面板等材料之颜色、花式进行确定；对乙方所采购材料按所列明标准进行验收。
乙方须按照本合同之附件《工程预算书》中所规定施工工艺及施工内容进行施工。
甲乙双方按《江西省装饰工程验收标准》进行施工质量验收。
竣工工程验收：工程施工完毕，乙方开出《工程验收通知单》通知甲方进行竣工工程验收；甲方自接到《工程验收通知单》7日内，须协同乙方进行竣工工程验收，如甲方在约定时间内不能及时进行竣工工程验收且超过7个自然日的视为验收合格，竣工验收完毕，甲乙双方签署《工程竣工验收表》并办理工程移交手续。
工程竣工，甲乙双方办理完移交手续后，乙方须在7个自然日内向甲方送达《工程结算表》，甲方须在工程验收合格30个自然日内付清所有结算款项。
工程结算款内容包括：工程施工结算款、甲方付款滞期费、应甲方要求乙方提前竣工赶工费、扣减乙方工程延误费等。
甲方按规定时间支付完结算款项后，乙方开具工程质量保修单。
施工过程中，乙方所属工作人员有协同甲方进行材料导购、材质鉴别义务。
工程竣工结算完毕，甲方凭乙方开具保修单、工程结算单、收款凭证作为保修凭据。
保修服务时间：工程竣工起次日的360个自然日内，即一年。
保修内容及保修范围：
乙方以包工包料形式进行的施工项目因甲方使用维护不当引起的质量问题、乙方以包工不包料形式进行施工项目因材质引起的质量问题，乙方实行有偿保修，乙方代买装修材料的，乙方收取材料费、人工费，甲方自购材料的，乙方收取人工费。
乙方施工项目超过保修期的，对甲方实行有偿维护，收费内容为；材料费、人工费。
合同签订之后，如单方毁约，毁约方须向对方支付合同总价的5%作为违约金。
本合同自双方签署后，即发生法律效力，未正式履行该合同条款之前，如甲乙任何一方单方面终止该合同，须按合同预算总额的2%向对方予以赔偿。
本合同履行过程中，因一方原因导致合同无法继续履行的，应及时通知对方，并办理合同终止结算手续，造成对方损失的，应予赔偿。
施工期间，乙方因施工耗用的施工现场水、电、气费由甲方承担。
施工期间，因乙方施工操作不当或在施工现场生火或使用电炉造成的一切灾害及人身伤亡由乙方负全部责任。
施工完毕，乙方须对施工现场进行清洁整理。
由于不可抗力事件对合同的履行带来一定影响，根据程度不同，甲乙双方协商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
与本合同的有效性、履行、违约及解除等有关的争议，甲乙双方友好协商解决。
向合同签署地人民法院起诉，由法院裁定解决。
本合同一式二份，双方各执一份，具同等法律效力，双方应共同遵守。
本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：________ 乙方：________
代表人：________ 代表人：________
签署日期：________ 签署日期：________
最新内墙腻子合同 喷腻子工程合同优选实用篇八
乙方：
一、承包项目
内墙等。
二、承包方式
包工包料。
三、工价
所有粉刷按实际面积计算，单价： 8 元/平方米。
四、质量要求
1、所有墙面要求先将蜘蛛网及墙面垃圾清理干净后再刷漆;
2、 至少刷2道以上漆，第1道漆刷完原则上要求等漆干后再刷第2道;
3、刷漆过程中，要保护门、窗和，不得刷到门窗上，不得在上留下污痕;
5、墙面要求从底刷到顶。
五、验收与结算
项目完工后，由乙方通知甲方进行验收，甲方接到乙方通知后，在7个工作日内组织人员验收。对验收不合格的，限期乙方在一周内整改并在作验收;对验收合格的，甲方通知乙方前来结算，结算后甲方一次性付清工价，本项目一律不预付、预支工价。
六、其他约定
1、工期：20xx年7月10日---20xx年8月10日;
2、在甲方通知乙方整改情况下，工期顺延相应时间;
5、项目未完工前，由乙方负责对项目保质保量;
7、本项目在施工过程中，一切安全事故由乙方自负;
8、本项目由监督小组监工，在工期内进行定期或不定期检查，监工过程中，每发现一次不按施工要求施工的扣减工价500元作为罚款。
9、甲方对项目结算后，乙方向甲方提供真实的国家正式发票，甲方在一个月内给予付款。
甲方： 乙 方：
年 月 日 年 月 日
最新内墙腻子合同 喷腻子工程合同优选实用篇九
乙方：
一、承包范围及工作内容
工程量计算依据：施工图纸及施工联系单;
二、承包方式：包清工。
三、承包价格
内墙面粉刷为( )元/平方米，天棚、楼梯底板、侧板为( )元/平方米(包括内外墙保温砂浆的施工、混凝土表面刷粘结剂及砖墙与混凝土交接处贴网布)。
楼地面为( )元/平方米(包括楼地面清理打毛、浇水24小时湿润、浇细石混凝土地面、压光、浇水养护)。
外墙( )元/平方米，线道( )元/米，屋面找平( )元/平方米(包括浇水养护)。
四、工程质量
墙面粉刷及地面工程质量要求必须达到合格，墙、地面空鼓面积不得大于10cm2，乙方要认真执行技术交底内容及该工种的施工规范和现行强制性条文标准，因施工质量造成的返工由乙方自行负责。
五、施工工期
本分项工程必须在( 年 月 日)前完成。
六、付款方式
工程施工期间按班组上报花名册每人每月600元的生活费，由工人带本人身份证领取，不得代领。班组长应提前5天上报工资表，并附上工人考勤表。全部工程完成后付至总工程款的70%，验收合格后一个月内付总工程款的20%，竣工结算后一个月内付清余款。(注：竣工验收前所有泥工班清理、修补均由泥工班自行负责。)
七、机械设备
甲方仅提供垂直运输、砂浆搅拌机及反斗车，其它一切设备乙方自理。乙方要爱护甲方提供的机械设备，每次使用后应清理干净，停放整齐。
八、安全文明施工
1、乙方在施工期间必须遵守有关安全制度，对所有的工人要进行全面的安全教育，严禁违章操作。
2、进入施工现场必须戴好安全帽、扣好安全带，严禁穿拖鞋、赤膊，发现一次罚50元，班组长罚100元每人次。
3、不得酒后上班，若发现罚50元/人次，如发生意外自行负责。
4、乙方在施工期间，要讲文明、讲卫生，做到文明施工，保持环境卫生，严禁打架、吵闹、赌博等不良行为。
5、乙方施工人员在施工过程中不得在楼内大小便，违者罚款200元/次。
九、施工要求
1、乙方出勤人数必须达到甲方提出计划出工的人数，若乙方出工的人数未达到甲方的计划数，而影响工程进度的，甲方有权自行充实人员，其工资按在发人员平均工资的1.5倍在乙方应得的工程款中扣回。
2、乙方的全部人员都要办理暂住证、劳务许可证、计划生育证明，并向甲方提供复印件1份及1寸照2张。
3、乙方在施工过程中要做到工完、场清、料净，不得出现材料浪费现象，如有发现甲方可按情节轻重给予罚款处理。
4、乙方在施工过程中要做好成品和半成品的保护工作，同时应注意对其他工种成品的爱护如门、窗等，不得故意损坏，如造成破坏和损失的甲方将追究乙方相应赔偿责任，并处以罚款。
十、违约责任
1、甲方必须给乙方提供合同规定的机械设备及安全措施，如未及时提供，乙方可拒绝进场施工，工期相应顺延。
2、乙方必须做到按现行的规范及工地管理人员验收要求，如达不到要求造成返工及经济损失由乙方负责。
3、乙方在施工中达不到现行的施工规范要求，而影响工程质量工期延迟，经教育不改的，甲方有权终止合同的履行，乙方要承担甲方由此造成的一切经济损失。
4、乙方如违章作业，特种工未持证上岗造成的安全事故全部责任由乙方负责，一切经济损失经保险公司赔偿后余额由乙方承担。
5、乙方在施工期间必须服从甲方指挥，如不服从，甲方有权另调人员进场施工，其一切费用及损失由乙方承担。
6、乙方在施工期间如不按甲方确定的材料品种及数量投料，造成一切后果由乙方负责，每次发现甲方可对乙方实行罚款200元的处理。
十一、经济奖罚
1、质量奖罚：本分项工程的质量要求以技术交底为依据，若达不到此标准的乙方负责因返工所产生的工料损失费用。
2、制度罚款：本分项工程执行公司的规章制度，公司对该项的罚款全部落实到乙方。
3、甲方对乙方进行的罚款必须开出罚款单，在工程结算时凭罚款单统一扣除。
十二、附则
1、本合同未尽事宜经双方协商确定。
2、本合同自双方签字之日起生效，工程结束帐款结清后终止。
3、本合同壹式叁份，甲方贰份，乙方壹份。
甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
最新内墙腻子合同 喷腻子工程合同优选实用篇十
甲方： (以下简称甲方)
一、工程名称：
双牌县五星岭林场危旧房改造工程a标
二、承包内容：
甲方愿意将该项目的内墙粉刷单项工程已包工的形式承包给乙方施工，乙方必须按施工图及设计变更图所含全部内容施工。除厕所斗外所有内墙墙面均要粉刷。
二、单价及计量方式
宿舍按计算，天沟按框架门面按 计算，坡屋顶墙体按 计算。
三、付款方式：
每完成一层付已做工程量的90%，余款待竣工验收合格后三个内一次性付清。
五、质量要求：
工程施工及验评办法严格执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》 之装饰抹灰工程 部分执行。质量等级为合格。质量等级经质检部门，监理单位，建设单位验评后达不到合同规定标准，由乙方无偿返修，达到合同规定质量等级后方可交工。
六、进度要求：
乙方要服从施工员一切安排和调遣，密切配合其他工种施工，不得造成其他工种停、待工，及影响本工程的进度，如有违反视情况严重程度处以罚款。。
七、材料管理：
乙方要求提前两天下单，甲方备料。乙方必须充分利用废料，不得浪费材料，剩余材料要分类码堆管理，如有违反一经发现没处罚款五十至贰佰元。
八、安全责任：
乙方严格按照建筑工程安全规范要求施工，如有违反一切责任自负。
九、其他：
未尽事宜另行协商。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，共同遵守，款清失效。
甲方：
乙方：
年月日：