水电安装协议合同书（专业19篇）

合同协议是双方自愿达成的一种协议，双方应遵守协议中的约定。撰写合同协议需要综合考虑各方利益和法律要求，以下是一些示范性合同协议，供大家参考和学习。

水电安装承包合同书

乙方：(承包方)xxx。

本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

1、装修施工地点xxxxx。

2、工期：x年x月x日至x年x月x日。

3、本项工程预计费用元人民币。

1、甲方提供的材料。

乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的`材料。

甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

3、乙方提供的材料。

乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

2、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

3、工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施。

工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

6、乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

7、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

8、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

1.、工程款付款方式：

2.、乙方承包内容：

1)、水电开槽、布线、穿线、埋槽。

2)、所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)。

3)、水电施工的穿墙、打孔、切割。

4)、开关面板安装。

5)、小五金、马桶、的安装。

6)、后期灯具的安装。

3、工程结算方式：

按实结算：

总价结算：20元/平米(套内面积)。

1、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

1、双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作。

在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。

2、经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

3、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

4、甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。

5、保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

(二)本合同签订后工程不得转包。

(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

(四)合同有效期至x年x月x日。

(五)水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方签字：xxx。

20xx年x月x日。

乙方签字(盖章)：xxx。

20xx年x月x日。

水电安装承包合同书

甲方将承建的永丰豪庭1#楼、2#楼、3#楼、其中给水管安装分项工程以包工形式由乙方承包施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，经双方协商达成如下协议，供双方遵照执行。

一、工程概况：

1、工程名称：永丰豪庭。

2、工程地点：永定县、坎市镇。

3、按施工图纸、设计变更施工。现场问题双方协商处理。

4、施工日期：以建设工程施工合同为准;

5、质量形式：严格执行现行施工规范和质量验收标准要求;质量达到合格和建设方要求的质量目标。

二、承包原则：

乙方在甲方现场管理人员的指挥、监督管理下保质量、保安全、保工期，自负盈亏。

三、承包方式：

包工：按建筑面积每平方2.2元结算。

四、承包范围：

五、工程款支付方式：

1、分栋结算、按月报进度、安装完成支付50%、试压完成支付45%、剩下5%在年底一次付清。1#楼至3#楼挖沟)。

六、质量要求：

3、乙方在墙体预埋水管时必须用切割机割线槽，砖墙的孔洞自行修补整洁;。

七、其他约定：

2、乙方施工人员的食、住由乙方自理，甲方提供施工图纸一套给乙方;。

4、上级光临工地检查安全文明和竣工验收前，应及时将本工种垃圾清理干净，不得影响整个工地的文明施工和竣工验收工作。

5、施工安全防护用品由乙方自行负责，若出现安全事故由乙方自行负责、甲方不再付连带责任。

八、违约责任：

九、本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份，具有同等法律效力。双方签字之日起生效，至办好工程结算，付清工程尾款时自动失效。

甲方：乙方：

日期：年月日

水电安装合同书

水利水电是国民经济和社会发展的基础产业。那么水电安装。

合同。

怎么写呢?以下是在本站小编为大家整理的水电安装合同范文，感谢您的欣赏。

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、行政法规和建设方的管理要求，双方遵循平等、自愿、公平、互惠互利和诚实信用的原则。双方就甲方指定的项目的水电安装工程劳务承包事宜签定本协议，以便共同遵守执行：

一、工程概况。

1、工程名称：太仓之江国际花苑。

2、建筑面积及工程范围：总建筑面积约。

3、工程地点：江苏省太仓市郑和西路与五羊路交叉口处。

4、建筑结构：框架剪力墙结构、框架结构。

二、工期要求。

1、合同工期：根据土建工期进行。

2、开工时间：年月日。

3、已考虑了各分包工程穿插施工时对工期的影响;。

4、已考虑了材料进场、电力等意外情况的影响;。

5、已考虑了农忙因素的影响。

三、工程质量标准。

(一)总体质量要求：

1、本工程质量标准合格，标准化文明工地。

2、乙方必须严格按照设计图纸、设计变更和国家现行相关标准、规范进行施工管理，必须自觉服从建设单位、监理公司、质检站、安检部门等的管理与监督。

3、主控项目全数检查，并必须全部合格。一般项目符合设计及相关规范要求，抽查点数的90%以上必须达到合格，且85%以上必须达到优良标准(抽查点数按相关质量验收规范执行)。

(二)具体质量要求：

1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸、施工方案、设计变更、现行施工与验收规范作为检查、抽检、验收的依据和标准。

2、乙方必须服从甲方管理人员的指挥，严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因出现施工质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同。

4、分项工程施工完毕之后，乙方必须进行自检，合格方能报甲方验收。

5、工程质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准。

四、工程承包范围。

根据与甲方协商决定承包楼号(含地下室，不含人防地下室)，建筑面积约为m,其具体承包以下内容：

一)、地下室及人防承包范围。

1、给水系统：给水管道预埋，连接到卫生间一个水龙头，卫生间洁具安装不含在内;给水出外墙至室外1.5m，以外不含在内。

排水系统：卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装，雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外1.5m或第一个井道。

2、强电：防雷接地系统安装;应急照明、普通照明、插座管道预埋及桥架安装并穿线、插座开关面板安装;总变至分变连接安装(不含室外至总变桥架等安装，不含用户表位置电缆电线进线安装，该部分由供电局连接安装);动力电安装(连接至动力配电柜位置，不包括接电机);疏散指示管道预埋及照明安装。

3、弱电：网络电视、网络、对讲电话系统仅管道预埋(图纸显示由相关部门要求，仅预留管路)。

二)、商铺承包范围。

1、给水系统：给水管道预埋，水表安装，连接到卫生间一个水龙头，卫生间及淋浴洁具安装不含在内;给水出外墙至室外1.5m，以外不含在内。

2、排水系统：卫生间、淋浴间、等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装;雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外1.5m或第一个井道。

3、强电：防雷接地系统安装;应急照明、普通照明(商铺照明线仅接入到开关箱，其照明由装修二次深化设计再安装不含在本次承包范围内);除商铺外其它图纸要求照明、开关插座安装;动力电安装(连接至动力配电柜位置);疏散指示管道预埋及照明安装。

4、弱电：网络电视、网络、电话、管道预埋——至室内弱电接线箱(图纸显示由相关部门要求，仅预留管路);不含室外管道及管井砌筑预埋。

三)、住户承包范围。

1、给水系统：给水管道预埋，水表安装，连接到卫生间，卫生间及淋浴洁具安装不含在内;仅含安装一个水龙头(卫生间或厨房间);给水出外墙至室外1.5m，以外不含在内。

2、排水系统：卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水管道安装，雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外1.5m或第一个井道。

3、强电：按照图纸完成防雷接地系统安装;应急照明、普通照明、插座开关面板安装;总变至分变连接安装(不含室外至总变桥架等安装，不含用户表位置电缆电线安装，该部分由供电局连接安装);动力电安装(连接至动力配电柜位置);疏散指示管道预埋及照明安装。

4、弱电：网络电视、网络、电话、对讲电话系统仅管道预埋(图纸显示由相关部门要求，仅预留管路)。

四)、甲方安排的其它零星安装工程和设计图纸变更修改项目施工由乙方负责施工，费用由现场施工员签认计算。

五)、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的费用双方协商解决。

六)、本工程所有预埋套管加工不包括在内。

七)、以上仅为清包工，(不含焊条、气割所用气、锯条、切割片、冲击钻头、开孔器、安全带、安全帽、手套、弯管器、弹簧、夜间照明灯等工程所用辅材等)。

五、承包方式、计量、计价。

1、乙方包人工、包施工机械、包质量、包工期、包文明施工等。

2、甲方除提供垂直运输机械、套丝机、电焊机外，其余施工机械均由乙方负责(包括但不限于打压机，切割机和顶弯机，电锤，电钻，手动切割机、工人手头工具等、以及机械相关的配件)。

3、本工程按开发商的施工图标注的建筑面积计量。本工程水电安装劳务分包单价元/m2质量安全随进度考核，合格则予以支付，不合格则不予以支付。如有零星用工，则技工按300元/工日，普工按180元/工日，合同暂定总价万元。

3、承包人已充分考虑施工过程中的人工、材料、政策性因素、市场行情等各种涨价风险，施工过程中单价不因此做调整。承包人报价前已考查施工现场，施工过程中单价不因施工条件等原因做调整。

4、现场进度满足业主单位总体要求，必须达到业主及甲方共同制订的进度要求。因其他原因造成的现场窝工、停工，其窝工损失双方协商解决。

5、承包价格中均已包含为保证本工程的合同工期所发生的抢工措施费、用工风险费用以及抢工状况下的工程质量和安全保证措施费用。

六、结算和付款方式。

1、如所有工具有乙方提供，甲方需在乙方进场施工预支付5万元工程款，此工程款在以后合同结算中扣除。

2、乙方每完成5层预留预埋施工后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的30%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。

3、乙方每完成5层线盒安装、二次配管、户内箱底箱施工后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的20%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。

4、乙方每完成5层排水安装、给水立管、横管、支管施工后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的10%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。

5、乙方每完成5层桥架安装、穿线、灯具施工后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的5%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。

6、乙方每完成5层开关、插座、配电箱及元器件以及剩余施工内容后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的20%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。

7、本工程竣工验收合格后15天内,甲方向乙方支付工程总价款的12%。

8、工程质量保证金为3%，保修期满后且无遗留问题两个月内支付质量保证金。工程质量保证金不计取利息。

9、因甲方原因延误工期，其工期顺延，超过三天需补民工工资的70%。

10、甲方需把所有材料及设备及时到场地，乙方不包括材料卸运，如需要卸运需支付费用。

九、其它。

l、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，双方代表签字盖章(或手印)后生效。

2、本合同在履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的，应向甲方所在地或工程所在地人民法院起诉。

3、本合同未尽事项双方协商解决，签订的补充协议与本合同具有同等效力。

4、本合同的附件《项目管理细则》为本合同不可分割的一部份，与本合同具有同等的法律效力。

甲方：乙方(签字并按手印)：

法定代表人：电话:。

委托代理人：

日期：日期：

开户银行：

账号：

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲方将本1#、2#工程水电安装劳务工程承包给乙方，为明确甲乙双方的权利、责任及义务,甲乙双方就本工程劳务承包事宜协商一致，订立本合同，以资共同信守。

一、工程概况。

1.工程名称:。

2.工程地址:。

3.工程内容:。

4.合同工期：

二、合同条款明确事项。

1.承包方式:。

2.合同价格:。

3.工作内容：

4.工期要求：

三、甲方责任。

1.施工前甲方向乙方作书面技术交底，明确技术要求，并及时将工程所需材料组织进场.

2.乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方应对入场人员进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查.

4.甲方应负责安排好乙方工人的连续生产，尽量避免停工、窝工.

5.甲方应为乙方工人提供符合卫生标准的食宿和生产生活条件.

6.甲方必须保证乙方工作正常进展，如因甲方原因造成工程停、窝工，甲方必须支付乙方实际发生费用及工人生活费.

四、乙方责任。

1.遵守公司现场管理制度，服从项目现场管理人员指挥.

2.严格按照设计要求，施工方案，技术交底和验收规范进行施工保证工程验收(合格).

3.该项工程乙方无权分包和私自转包.

4.乙方必须按甲方的工程进度计划和用工计划，配备齐全各种小型机具、以及技术人员和作业人员，满足工期质量等要求。对进场的作业人员进行质量、安全文明施工的教育.

5.乙方人员进场后，应及时向甲方提供符合要求的花名册一式二份及有效身份证，组织进场人员接受项目入场教育，遵守项目的管理制度，服从项目的统一安排和管理.

6.乙方人员进场和撤离须随时与项目联系，不得使用无手续人员，施工过程中不得频繁变换作业人员，特种作业必须持证上岗.

7.乙方人员在施工过程中若违规操作所造成伤亡事故、疾病由乙方负责(人力不可抗拒的因素除外)。

并承担其经济损失，其事故应分清责任，由责任方承担.乙方若有违章指挥、违章作业，以及打架、斗殴等行为，项目部有权予以处罚，乙方并承担由此而造成的一切损失.

8.保证质量安全、工期等责任目标的实现，乙方配合甲方协调各工种，并配合项目部专职质安员对质量安全自检、互检，及安全文明施工等专项检查评定和资料收集.

共

2

页，当前第。

1

页

1

2

水电安装包工合同书

水电安装施工协议书

水电安装劳务合同书

甲方：身份证号码：

乙方：身份证号码：

乙方为甲方在负责水电暖安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款：

第一条：劳务(包工)施工范围。

1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。

2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。

3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管。

第二条：承包劳务(包工)方式及付款方式。

1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金)，实际施工面积平方米，总工程款元。

2、付款方式：甲方按工程进度分次付款，主体工程分次付款，当乙方施工楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%。二次排管分次付款，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。

第三条：工程质量安全。

1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。

2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全。

第四条：甲、乙双方责任。

(一)甲方责任：

1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。

2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。

(二)乙方责任：

1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。

2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故浪费。

第五条：如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。

第六条：本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份，双方签字生效，具有同等法律效力。

第七条：补充事项。

甲方签字：乙方签字：

年月日年月日。

水电安装包工合同书

甲方：___________（发包方）。

乙方：___________（承包方）。

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条：工程概况。

1、工程地点：

__________________________________________。

2、工程承包方式：

（1）承包人包工包料；

（2）承包人包工部分包料；

（3）承包人包清工。

3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

第二条：关于材料供给的约定。

1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。

第三条：关于工程质量及验收的约定。

1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb―_________和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb―_________并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

4、本工程由_______方设计施工方案。

第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定。

1、严格遵守规定的`装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定。

1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%?，整体竣工验收合格后支付20%。

2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

3、双方款项住来均应出具收据。

4、工程结算方式：水路____米，电路____米。

5、乙方承包内容：

（1）水电开槽、布线、穿线、埋槽；

（2）所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；

（3）水电施工穿墙、打孔、切割；

（4）开关插座面板安装；

（5）小五金的安装；

（6）后期灯具的安装（水晶灯另计）；

（7）其他_____项目另计。

第六条：纠纷处理。

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条：全同的变更和解除。

1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第八条：其它约定。

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合?其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。

第九条：附则。

1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

4、合同有效期至_______。

5、工程保修期五年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方________签字（盖章）。

______年_____月______日。

乙方________签字（盖章）。

______年_____月________日。

水电安装承包合同书

工程名称：

甲方：身份证号：

乙方：身份证号：

为确保该工程按时按质竣工验收，现将工程水电安装作业承保给乙方，特定如下合同：

一承包形式：

单包，即包工不包料(材料和辅材和大型工具全由甲方提供，乙方负责小型工具)。

二承包价格：

按甲乙双方协商决定，水电安装总面积平方米，pvc和jdg混合轻工价格平方米，一次性承包。(按图纸施工，变更另算。)。

三工程进度：

按甲乙双方及开发商要求，总工程期天完成，主体预埋阶段乙方跟着土建进度完成施工。(正常进度下，甲方或开发商出现缺料.日期规范不能正常进行中，导致乙方出现误工或工期延误，所有一切损失费用由甲方全面承担)

四安全：

甲乙双方必须保证施工安全，杜绝任何事故发生，工作期间乙方将服从现场安全管理，发现隐患及时反映或汇报，如乙方在施工中服从安全管理，出现事故由甲方承担。

五付款方式：

施工期间甲方按楼和楼分别单一楼次付款。

施工期间拨款，分别是总轻工款100%比拨款。

1：预埋期间标二封顶拨总轻工款%元。主体封顶拨总轻工款%元，

2：室内安装配管镶盒完成拨总轻工款%元。

3;给排水完成给排水完成拨总轻工款%元。

4：穿线完成拨总轻工款%元。

5：开关插座和分户盘安装完成拨总轻工款%元。

七违约责任：甲乙双方必须严格履行以上条例，如一方违约，则违约方必须向另一方支付元作为违约金。

甲方。

乙方。

水电安装合同书

发包方： (以下简称甲方) 联系电话：

承包方： (以下简称乙方) 联系电话：

经甲乙双方协商瓦工工程由乙方包工完成，为了双方的合法利益，特订立本合同，由双方共同执行。

第一条 工程内容和承包范围

第二条 工程质量、工期

(1)工期： 天;开始时间： ;结束时间：

本工程为安徽省“安全生产、文明施工”标准化工地，宣城市优质结构工程。甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和规范说明要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失由乙方承担;由于工程质量低劣，造成的一切经济损失如修理费由乙方全部负责赔偿。

(2)质量标准：

a、乙方负责水电路的安装以及调试

b、质量验收等级最后以建设单位、甲方、质检站评定为准。

c、工作中，班组听从项目部管理人员指挥，无条件按照优质工程质量要求的施工方案、方法、工艺操作，不可有畏难、反对心情、勉强施工。严格把好质量关，乙方配备专职质量员，及时进行自检、互检、交接检工作。

d、对质量达不到要求而不整改的，甲方有权按以下方法处理：

(1)拆除。

(2)组织另外人员整改，按120元/天(次)，在乙方当月工程款中扣除支付。

(3)罚款处理。

(4)中止协议。

(5)由于乙方整改不及时造成工期延误，损失费由乙方负责。

(3)职业、健康、安全达标。

(4)环境(现场文明)施工应达到安徽省标准化工地。

第三条 施工安全

甲方对乙方承包的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，乙方必须认真贯彻执行甲方的要求及有关安全施工的，严格遵守安全操作规程。对施工中因违反以上述规定而发生的伤亡事故，其损失由乙方自行负责，施工人员出入施工现场必须正确佩戴安全帽，不许穿拖鞋、打赤膊，违反规定者处 50元/次罚款。在合同期间，如乙方工人发生任何意外伤害均由乙方承担全部赔偿责任，如导致甲方承担责任的，则甲方可以向乙方予以全部追偿。

第四条 材料供应

第五条 施工机具

1，手工操作工具，辅助工具，由乙方自行负责。

2,甲方只提供大型机械用具。

第六条 现场管理

1：甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，乙方现场负责人必须常驻工地。有关计划进度，材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行，乙方施工人员必须尊重业主代表，监理及甲方管理人员，团结各工种施工人员。如发生不尊重业主、监理，甲方管理人员的过激行为，甲方有权对该施工人员进行辞退处理并罚款，发生班组之间打架行为，根据情节轻重处罚双方不低于 元，并移送公安机关处理。

2：乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，严禁偷拿现场用料，如违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并赔偿损失。

3：乙方在完成自身的工作外，必须积极配合其他班组，参与创建安全文明活动，服从项目部领导的安排，并负责主管质量、安全部门检查前期现场材料清理、卫生清理等工作。

4：严禁在施工现场赤膊、穿拖鞋和酒后上班。

5：现场清理工作应该做到自己的工作自己清理，当天的材料当天清理，若不清理甲方有权指派另外人员清理，工资加倍付出，结算时在乙方工程款中扣除。对造成的无谓浪费，加倍处罚。

6：乙方应及时的发放工资给民工，如因未及时发放民工工资导致甲方支付相应

款项的，则甲方有权直接在工程款中予以扣除或直接要求乙方承担全部赔偿责任。

第七条 生活区管理

1：乙方进场后，由甲方提供宿舍，乙方必须遵守有关生活区的规章制度，搞好宿舍内外的卫生工作，不准带小孩进入工地。保持施工现场的文明、整洁、卫生，因自己生活而产生的垃圾自己清理干净，严禁工人酒后上班，上班员工无重大疾病史，年龄不能超过 周岁，严禁使用童工。如果有乙方人员在工地上大便，发现一次罚款 元。

第八条 进度计划

乙方必须严格按照项目部的进度计划，合理安排人员施工，不能影响到工程进度的`实施，调剂好施工人员，定时召开安全文明质量进度工作例会，协调施工过程中的矛盾，平衡进度，如果乙方没有执行项目部的进度计划，造成滞后，就要对乙方进行处罚，处罚方式参照合同第十条。

第九条 工程款结算和付款

工程价款按建筑面积计算，每平方米 元，其中包括：保证工期为 元/m，安全无事故为/m(按照图纸建筑面积计算)。如乙方满足不了其中任何一项，甲方有权在总产值中扣除任何单项工程款。平时每月按 每人 元*工日，发放生活费，生活费必须按时发放到个人，工程结束后付到工程款总额的 %，余额到竣工结算完成后付清。结算方式按实际用量计算。且乙方应出具书面材料并签字或盖章确认民工名单(含姓名、身份证号码)。

第十条 工期延误

1、对因以下原因造 成竣工的日期延误，经甲方确认，工期可顺延： 工程量变化;不可抗力;甲方同意工期顺延的其他情况。

2、因乙方责任不能定期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的返工用度由乙方承担，工期不顺延。

3、因乙方原因造成 工期延误，每延误一天，按每日 元赔偿甲方损失，以此类推。

第十一条 违约责任

1：乙方分包的工程项目，不得再行分包，在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，屡教不改的，甲方有权终止合同，造成的损失，乙方应予以赔偿。

2：乙方未按甲方的要求工程质量和施工进度，乙方自动退场、停工或怠工，甲方有权拒付工资款。

3：甲方必须保证施工材料及时到位。如停工待料，乙方有权要求甲方付民工施工人员的误工工资款。

4：合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，如有一方不经另一方同意单方解除合同，而影响施工计划造成的损失由单方解除合同的一方赔偿。

5：乙方必须按合同规定的工期、质量、安全和文明的要求施工完成，乙方且不得因本工程跨年度施工而无理加价、加工等。乙方应及时的发放工资给民工，如因未及时发放民工工资导致甲方支付相应款项的，则甲方有权直接在工程款中予以扣除或直接要求乙方承担全部赔偿责任。

6：为了履行双方各自职责及维护双方的合法权益，本合同双方签字后证生效，甲乙双方各执一份，等本工程全部竣工并结算完毕后失效。

7：本合同自签订之后日至工程竣工，签订的价格无论市场材料涨价、人工费上调等因素，都不予调整。

第十二条 争议解决方式

在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，协商解决不成时，可以向工程所在地人民法院起诉，请人民法院裁决。

第十三条 合同附件及有效期

1，本合同签订后工程不得转包。

2，双方可以书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充不公道地减轻或免除本合同规定应由乙方承担的责任的，仍应以本合同为准。

3，因不可为责任与双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应本着公平原则协商解决。

4，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效， 至工程全部竣工并结算完毕后失效。

甲方 乙方

身份证号码： 身份证号码：

日期 日期

水电安装合同书

本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一、工程概况

1、工程名称：办公楼

2、承包范围：整个工程的水电安装调试

第二条材料供应的约定

1、甲方提供的材料，乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

2、乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第三条关于工程质量及验收的约定

1、严格按图纸施工，由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

2、工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

第四条有关安全的现场管理约定：

1、进入施工现场必须佩戴安全帽，严禁酒后上班。

2、工人在工地不准打骂，如有打架斗殴者甲方有权采取罚款及驱除厂外。

3、乙方施工应严格遵守安全操作规程及安全技术措施，正确使用安全保护用品，切实做到安全生产、文明施工。

4、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的'一切设施和工程成品进行保护。

第五条关于工程价款、承包内容、结算的约定：

2、乙方承包内容：

1）、水电开槽、布线、穿线、埋槽

2）、所有水电施工过程的垃圾清运（每天现场整理装袋）

3）、水电施工的穿墙、打孔、切割

4）、开关面板安装

5）、小五金、马桶、的安装

6）、后期灯具的安装

3、工程结算方式：按实结算：总价结算：13元/平米（套内面积）

第六条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

第六条附则

1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

水电安装协议

甲方：

乙方：身份证号码：经甲乙双方协商，乙方为甲方在负责led灯管电安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次电安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款：

第一条：劳务(包工)施工范围。

1、乙方根据甲方提供工程现有水安装led灯管。甲方应该在乙方施工前明确告之乙方具体详细的施工要求，以便乙方能够有目的认真组织施工。

第二条：承包劳务(包工)方式及付款方式：

1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装工人费、负责施工质量、施工安全。电安装以每条灯管元结算。

2、付款方式：

甲方按照工程进度付款，施工进度达到三分之一时甲方应立即支付乙方包工费%；施工进度达到三分之二时甲方应立即支付乙方包工费%；水电安装完工后甲方应立即支付乙方包工费%；余款%作为保修金，达到规定质保期六个月后甲方应该立即付清全部余款。

第三条：工程质量安全。

1、乙方应按照设计图的要求及施工规范施工，若没有施工图则严格按照甲方所提合理要求施工。

2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全，如由乙方原因而引起的安全事故，由乙方自负，甲方不负责任。

第四条：甲、乙双方责任。

（一）甲方责任：

1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场。

2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应该积极组织协调。

（二）乙方责任：

1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。

2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故浪费，如因乙方安装质量问题导致的返工，由乙方负责，并赔偿甲方材料损失。

第五条：如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。

第六条：本协议一式二份，甲、乙双方签字生效，付清尾款后失效。

第七条：补充项：

甲方签字：乙方签字：

年月日年月日。

水电安装协议

甲方：昌建建设集团有限公司（以下简称甲方）。

乙方：黄北海（以下简称乙方）。

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就金色阳光二期住宅小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致，制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。

一、工程名称：金色阳光小区二期。

二、工程地点：发展大道红绿灯旁。

四、开工日期：年月日至年月日止

工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工，（施工图重大改变后工程量另行计算）。

1、室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点；

2、室内外排水管网预埋及安装，接到室外第一个检查井；

3、室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装；

4、室内照明灯具及开关预埋及安装；

5、从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装；

6、防雷接地安装。

7、消防所有管网预埋及设备安装；

8、弱电预埋及设备安装。

五、工期要求。

乙方必须在月收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

六、质量标准。

工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

七、工程承包方式：

包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。

八、合同价款。

本合同价格以每平方米52元计算，共计11000平方米（以实际建筑面积为准），包工包料包干。

九、付款和结算方式。

1、由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费；

2、当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%；

3、当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的60%；

4、当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的的15%；

5、总劳务费的5%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方。

十、违约责任。

1、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付壹仟元的违约金；

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付贰仟元的违约金。

十一、附则。

1、本合同经甲乙双方签字（盖章）后生效。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，签字生效。

4、水电工程保修一年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：

水电安装安全施工协议

乙方：

为了全面履行甲乙双方签订的《建设工程总承包施工合同》，特签订本协议。

一、工程概况。

工程名称：大丰-荣润·首府工程。

工程地点：大丰市。

承包范围：同上。

承包方式：采用“固定单价制”的方式，进一步明确在施工过程中甲乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议书。经双方签字盖章后生效，与分包合同具有同等法律效力，双方应认真履行。

二、甲乙双方共同责任。

1.甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

2.在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实工作。

3.坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。

4.抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

5.发生事故时，应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照“三不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

三、甲方的具体责任。

1.甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施。

2.编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。

3.在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

4.对乙方现场员工进行登记造册，复验身份证件，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作，制止非特种作业人员从事特种作业。

5.向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等必须符合安全技术标准，经乙方检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份，甲乙双方分别存查，并监督乙方安全使用。

6.对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。

7.对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章违纪和事故隐患，应立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。

8.合同终止工程结算时，甲方安全技术部门应出具《安全评价书》。无安全评价书者不能结算。

9.对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

10.提供符合卫生、通风、照明等要求的员工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。

11.一旦发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。

12.其他。

四、乙方的具体责任。

乙方在甲方的统一指挥监督下对本单位施工安全工作直接负责。按其职责分工，具体履行以下责任。

1.接受甲方的指挥和监督，遵守甲方的安全管理制度，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决定。

2.按照甲方的统一管理规定制定本单位的安全目标责任和管理规章制度，并向甲方备案。

3.根据甲方安全施工组织设计，编制本单位分包工程范围的安全施工方案和安全技术措施，按规定提取和使用安全技术措施费，报甲方审批执行。

4.对本单位的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方的安全教育，发生人员调整时，要迅速报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和童工。

5.按规定要求设置安全技术管理人员(50名施工人员以上的应设专职安全技术管理人员;不足50人的应指定兼职安全技术管理人员，各施工班组应设一名兼职安全员)，负责操作中的安全检查。

6.负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员安全着装;发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。不得安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不得安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。

7.向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

8.设置必要的员工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，员工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。

9.在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前向甲方申请，得到书面批准并采取有效的防护措施后，才可施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。

10.监督甲方履行安全职责，对甲方违反责任造成的损失有权索赔。有权制止甲方违章指挥，并按双方商定的管理办法进行处理。

11.教育本单位员工遵章守纪，不得违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责，给甲方造成损失的应负责赔偿。

12.乙方须严格按照甲方安全技术交底要求进行施工，否则出现人身伤亡事故由乙方自负。

五、此协议作为分包合同附件，具有同等法律效力，一式两份。

甲方：(章)乙方：(章)。

法定代表人：法定代表人：

或委托代理人：或委托代理人。

年月日年月日。

水电安装工程合同书

发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条列》及有关规定，为明确双方是施工过程中的权利、义务和责任，平等、自愿、互利的原则，签订本合同。

第一条：工程项目。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包方式：包工不包料的形式。

4、工程造价：以/平方米，总面积为：约实际竣工验收面积为准)。

5、承包方式：包工、包质量、包安全、包工期。

第二条：承包工范围：

1、栋以修改设计参照原图的室内、室外给排水、强弱电以及生活水泵、集水坑水泵安装工程。

(1)包含监控及楼宇自动化，高低压配电室，户内弱电配线管安装不穿线。

(2)消防工程安装除外。

2、避雷接地，避雷网带、避雷针焊接安装。

第三条：工程期限：

1、本工程自年月日开工，自年月日完工。

2、如遇下列情况，工期本目应顺延。

(1)凡甲方负责供应的材料，设备或半成品，未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度。

(3)在施工中如因停电、停水连续间歇性停水、停电3天以上依然正常施工。

(4)人力不可抗拒的因素而延误工期(如战争、台风、暴雨、自然灾害等)。

第四条：双方责任。

(一)甲方的责任：

1)按施工安全规范做好施工质量、安全管理、防火责任。

2)甲方委派为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸变更，工程期间的质量验收及其它事宜。

3)如施工过程中因甲方要求设计变更或甲方其它的原因造成停工，甲方应采取措施。

(二)乙方责任：

1)按施工安全规范做好施工质量、安全管理、防火责任。

2)乙方委派为现场管理代表，负责施工期间的施工质量，安全等工作。

3)接受甲方、监理等有关人员的检查、监督和施工管理。

4)遵守安全生产操作规程，确保施工安全，负责购买工人的人生保险。

6)做好施工原始记录。

7)施工中因乙方责任造成的停工、返工、损失等均由乙方负责承担。

8)施工中如发现设计错误或不合理时，因以书面通知甲方。

9)对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责返修。

10)工程完工后，乙方必须绘制完备的竣工图纸，按有关部门规定整理成套竣工材料。

11)乙方在施工过程的一切工伤事故、由乙方负责与甲方无关。

第五条：工程验收。

工程竣工前3天，由乙方通知甲方验收，并在竣工后3天内验收完毕，工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章认可，如工程内容尚未完成或质量不合格的，乙方在限定的期限内行进补建或返修后完成在进行验收，如果乙方不执行，甲方有权根据工程量的加倍罚款。

第六条：工程保修按有关规定执行，保修期为一年(不包括正常损耗、人为破坏和不可抗力因素)。保修期自竣工验收签字之日起计算，保修期过后，乙方为甲方提供长期跟踪服务。

第七条工程款交付与结算：

甲方在合同签订后，按以下规定额度向乙方支付合同款。第一次付款：在主体完成第五层楼封顶后，支付按实际完成工程量的60%。

第二次付款：在主体完成第十五层楼封顶完工后，支付按实际工程完成量的70%。

第三次付款：工程主体完成封顶完工后5天内支付按实际完成工程量的80%。

第四次付款：安装工程完工验收合格后15天内支付按实际完成工程量的95%，余5%为质保金，保质期为一年，甲方应在保质期满三天内，将质保金付给乙方(不计银行利息)。

第八条：争议未尽事宜解决方式，由甲乙双方协商解决，或按合同有关法条款处理。

第九条：本合同双方签字盖章后生效，付清工程尾款付完，保修期过，本合同自动失效。

第十条：本合同一式肆份，甲乙双方各执2份，具同等效力。

水电安装承包协议书

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、结构形式：框剪墙结构，地上19层，地上层高54m，总建筑面积约16600平方米。

二、承包方式：

1、包工不包材料的大清包方式。

三、承包范围：

1、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程。

2、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工。

1、给、排水系统预埋及安装;。

3、照明用电系统线路预埋及安装;。

4、照明用电设备、开关插座安装及调试。

5、配合各专业分包安装施工队伍施工(包括送电、配合各专业队伍设备调试及外网施工单位完成系统综合调试验收)。

五、清包工期：

1、于土建同时竣工交验。

六、质量要求：

1、乙方必须按照国家规定对所承包的工程施工质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失由乙方负责，材料问题由甲方负责。

2、乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方对工程质量有争议，以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。

七、安全文明施工要求：

1、乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。

2、乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。

八、双方义务：

1、甲方义务：

2、向乙方提供施工图纸一套;。

3、完成技术交底及安全教育、交底;。

4、提供电焊机一台及电源线、焊把线，提供无齿锯一台及电源线，提供套丝机、台钻的电源线但不提供设备。

5、乙方义务：

6、严格按照甲方指定的进度计划，投入足够的人力、物力，保证工期;。

8、乙方自带本工程所需的`工具用具、劳保安全防护用品。

10、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。

11、乙方应提前7天向甲方报送经项目负责人签字材料计划;。

12、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料及设备清点办理交接手续。

九、合同价款及支付方式：

1、本合同以单价25元/建筑平方米包干(不含任何税费)，该总价已包括人工施工及安装、辅材安装、调试等各项费用，此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。

2、本合同第一次付款为4栋住宅主体施工至12层顶板混凝土浇筑完毕，甲方支付乙方已完工程价款的30%;其后每月5号甲乙双方核对上月完成产值，并与本月15号前支付乙方上月产值的80%，本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格，甲方一次性支付乙方工程款。

十、争议解决：

甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同终止：

乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付作业成果，工程价款支付完毕，双方履行的本合同全部义务即告终止。

十二、合同份数：

本合同一式三份，具有同等效力，由甲乙方各执一份，存档一份。

甲方：(签字盖章)。

__年__月__日。

乙方：(签字盖章)。

__年__月__日。

水电安装承包协议书

水电安装协议

甲方：身份证号码：

联系电话：

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条：工程概况。

1.工程地点：；

2.工程承包方式：；

3.工程价款：本工程计价方式。

支付10%。

第二条：具体约定事项。

1.2.3.4.5.6.第三条：关于材料供应的约定。

应方提出书面意见，材料供应方仍表示使用的，由此造成的工程损失和一切后果均。

由此次材料供应方承担。

2.材料供应方供应的材料均应用于本工程，非经另一方同意不得挪作他用。如有违反。

本规定，应按材料价款双倍补偿给材料供应方。

第四条：有关安全生产和防火等的现场管理约定。

1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施。

工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管。

线。

3.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理。

4.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤。

由乙方负责。

5.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

6.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价。

格加倍赔偿。

第五条：关于工程质量及验收的约定。

2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方。

承担，工期不变。

3.工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

第六条：纠纷处理方式。

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

第七条：合同的变更和解除。

1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商。

一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形。

式提出，并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理。

清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第八条：其它约定。

1.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。

2.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知。

后48小时内必须到达现场。

3.由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支。

付乙方维修费用。

第九条：附则。

1.本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

3.合同有效期至。

4.水电工程保修三年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

水电安装安全施工协议

为了皇甫移民工程安全、质量生产，文明施工。特定以下责任条款，望自觉遵照执行。

一、工程地点：

二、安全责任条款：

1、本工程水电工班组施工人员必须服从甲方现场管理和安全部门的统一指挥，不能盲目施工，违章作业，凡不服从现场管理和安全部门的规章制度，所发生的一切安全事故均由乙方自行负责。

2、乙方必须每周星期一组织工人安全学习，宣传安全责任，提高工人的安全意识，保障职工的安全，质量安全重于泰山，安全就是职工的生命。

3、各班组严格按照生产、安全合同，搭设自己所负责范围的安全防护措施。

三、安全生产责任制。

班组安全员，在班组长的领导和专职人员的指导下，随时负责本组的安全生产，督促和帮助本组工人遵守安全操作规程和各项安全生产制度，组织好每日班前、班后的安全检查。

四、安全生产制度。

施工生产现场的情况是复杂的，必须密切注意防止工伤事故的发生，杜绝不安全因素的苗子。一般应在以下几方面加以防范：

1、在施工前，操作人员必须认真检查场地、道路、工具和设备等安全状况，确认安全后，才能进行操作。

2、工作时要精力集中，不准与他人闲谈、打闹和嬉戏，不准酒后操作。

3、现场施工操作人员，不准赤脚工作，易燃、易爆品附近严禁吸烟、打火，不准在砖垛下或其它危险处休息。

4、工作中禁止擅自乱挪乱拆已搭好的脚手架及风缆绳等设施，严禁互相打赌逞强、昌险作业等。

5、遇有雷雨时，要离开高压线2m以外，雨雪后施工时，应采取防滑措施，并应检查架设工具是否有下沉，风缆绳是否有松动，六级以上强风，严禁继续高空作业。

6、施工现场、宿舍、仓库、工棚等处，应严格加强防火措施。

7、进入现场工人必须正确佩戴安全帽如发现罚款50元。

8、用电焊机要注意防火、防电。

9、每天上班前必须对施工电线、电路进行检查，正常后方可上班。

10、如由施工操作不合理，违章作业出现的安全事故由乙方负责。

11、请按此责任书规定执行，否则一切后果责任自负。

五、协议一式两份，

甲、乙双方各执一份，从签字之日起生效。

签字日期：签字日期：

水电安装协议

发包方：江苏中阳建设集团有限公司徐工沈阳6s旗舰店项目部（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）。

甲方承建徐州工程机械集团有徐工集团沈阳工程机械有限公司6s旗舰店建设项目工程,在平等自愿的原则下，乙方自愿承接该工程的劳务部分。根据工程的具体情况，依据合同法、相关法律法规、定额以及市场行情，结合本公司对劳务用工的管理，为明确责任，确保工程的安全、质量、工期及文明施工，双方达成如下条款以资共同遵守。

一、工程概况。

1、工程名称：徐工集团沈阳工程机械有限公司6s旗舰店建设项目。

2、工程地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区沈辽西路159号。

二、承包内容及方式。

承包内容：水电安装工程量清单所含施工图全部内容。承包方式：包人工、辅材和机械。

三、合同价款。

暂定合同价合同：180万元（不含税）金额(大写)：壹佰捌拾拾万圆整。

四、工程质量。

符合设计及国家相应规范要求的合格标准，符合消防、质监、建设、监理、设计及总包竣工验收要求，符合招标文件要求。

五、工程工期。

开工日期：竣工日期：

合同工期：200天。延误节点工期，拖延一天，罚款1000元，以此类推，并应承担工期延误造成其他班组经济损失等一切费用。延误总工期执行甲方与建设单位施工合同工程进度罚款相应条款。

六、甲方责任。

1、将施工用水、电接至现场，提供材料堆放场地及生活住所60m2。

2、提供施工图纸及招标文件，进行施工技术交底和质量监督。

3、督促乙方做好安全生产和文明施工的管理。

4、落实施工进度计划执行情况，下达施工任务单。

5、乙方未按照质量、安全、进度、现场管理及合同条款等要求施工，甲方有权令其退场，解除协议，不予结算并追究由此引发的全部损失。

6、因甲方原因造成的工期延误，乙方工期顺延。

7、未尽事宜按《项目部施工现场管理规定》执行。

七、乙方责任。

1、乙方必须配备专业人员和管理人员，特殊工种和各种机械操作必须由专人负责，持证上岗，自备安全防护及劳保用品。

2、严格按照施工图纸、招标文件、现行规范要求进行施工，确保施工质量达到设计和竣工验收要求。按要求提供材料使用计划、编制施工技术资料，承担自身原因引起质量问题而造成的一切损失。因乙方施工质量问题造成返工的工期不顺延，同时甲方将对乙方进行返工造价双倍罚款并追究给甲方带来的其他损失。

3、严格按照经甲、乙方同意的施工进度计划执行，承担自身原因引起工期拖延而造成的一切损失。如因自身组织不力未能按计划完成，甲方将按情节轻重给予处罚并有权扣留相应工程款以弥补损失，乙方应无条件服从。

4、强化职工安全生产和文明施工的知识教育，做到安全生产无事故。乙方人员在施工期间发生的施工现场内外和非工作时间发生的所有安全事故由乙方负责，产生的所有费用由乙方自理与甲方无关，同时追究乙方给甲方带来的损失及负面影响责任。

5、施工期间必须服从建设、监理、甲方项目部的管理，遵守《项目部施工现场管理规定》，因违反规定造成建设或监理对甲方罚款的，甲方将对乙方进行双倍处罚。

6、负责承包内容的工程竣工验收，提供竣工验收资料，提供竣工决算，配合决算审计。

7、未尽事宜按《项目部施工现场管理规定》执行。

八、结算办法。

1、乙方按照甲方的投标书人工费、机械费、辅材费包死，不计取其他费用。以上造价含完成承包内容及乙方责任工作等所发生的所有费用（包括人工费、辅助材料费、机械费、管理费、利润、各项施工措施费、安全文明施工措施费、职工保险费等除税金外各项费用）。安装主材由甲方负责提供，乙方负责保管，乙方除按照采购价格计取1%的材保费外不计取其他费用。乙方使用甲供材料超出定额用量部分全部由乙方承担，甲方按照投标价格增加20%的管理费从乙方工程款中扣除，节约部分利益甲乙双方按照5：5的比例分配。

2、付款方式：按照工程进度月进度付款，工程安装结束付至80%，消防及竣工验收合格、竣工验收资料交齐后，提交已完工程量清单，经甲乙双方核实签字确认，扣除各种费用、罚款，经甲方代表签字后支付至结算价款的95%，质保期满后扣除维修费用余款一次性付清。

九、工程资料与工程验收。

1、乙方应设立专人负责工程资料的收集与整理，确保工程进度与资料整理同步。分公司将定期、不定期派专人进行资料检查，凡查出有严重缺失或滞后的，每次处罚500元；因工程资料收集整理影响工程验收的，乙方承担全部责任。

2、乙方应及时做好工程验收（特别是隐蔽工程）与评优的各项准备工作，重要分部分项工程验收、主体验收、竣工验收、当地行政主管部门重大检查、工程评优质量验收等必须提前通知分公司安排相关人员参加，如造成消极不良影响的责任由项目负责人自负。

3、工程竣工验收后贰个月内乙方应向甲方提供完整的竣工图及竣工资料各壹套，其中：分部工程、单位工程质量验收记录必须是原件。

十、其他事项。

1、乙方必须做到守法经营、诚实履约、文明施工和标准化管理，不得做有损公司信誉的事情，凡以本工程名义发生的一切民事、刑事法律责任均由乙方承担。

2、项目部人员必须是在册职工且特殊工种持证上岗率100%，身份证、务工证、暂住证、劳动计酬手册或职工工资发放表等证件必须齐全。严禁项目部私自进行工程转包和非法分包，分公司一经发现，除对乙方进行严厉的经济处罚和终止协议外，对转包队伍和外地民工进行彻底地清理、清退，所发生的一切费用和损失均由乙方自负。

3、乙方在施工中按公司制订的质量、工期、安全、文明、标化管理措施实施。同时，生活区、施工区的管理必须达到文明工地标准；如因乙方的责任影响到项目目标的实现，其责任由乙方承担。

4、乙方每月25日前及时向甲方上报本月工程进度、月完成工作量及下月计划完成统计报表，按规定派人参加分公司有关工作会议。

5、乙方在施工过程中，如工程质量、安全、工期等方面不能满足本协议约定的要求，甲方有权责令项目部限期整改。如限期整改无效，甲方有权无条件终止协议，另派施工队伍进场，由此造成公司的经济损失由乙方承担。

6、工程保修：执行公司与业主施工合同中签订的保修条款精神，否则因工程保修所发生业主对公司的投诉、处罚等后果均由乙方承担；同时，甲方也视情况轻重予以处罚。

7、乙方必须认真协助甲方开展现场各项管理工作，不得擅自离开工地，如确有事需要外出，应事先向甲方请假，并按排一名负责人负责现场的一切事务，否则，甲方处乙方每人每次500元。

8、本责任协议于工程保修期满并与业主结清所有帐款时终止（同工程合同）。

9、甲方抢工期时，乙方必须保证及时补充工程所需足够的人员、机械，否则甲方有权通过其它途径解决人员和机械，并按市场单价的双倍从乙方工程款中扣除。农忙、节日期间，必须保证工期，不得减员。乙方以未付工程款作为履约保证金，金额伍万圆。此保证金作为工程质量、工期、安全及人员稳定的履约保证，工程完工后退还，履约保证金的执行期限为从开工至竣工验收合格。

10、本工程甲方与建设方签订的建设工程总承包合同合同条款作为本合同的附件，总承包合同的条款施工单位应承担的责任与义务乙方应无条件全面履行。总承包合同的条款中施工单位应承担的责任与义务与本建设工程施工承包合同乙方应承担的义务和责任有矛盾的之处，按本合同条款约定为准。

11、在履行合同过程中产生争议时：请徐州市仲裁委员会调解，仲裁判决是终局的，对双方均有约束力。

12、本责任书一式叁份，甲方贰份、乙方壹份，经双方签字后生效并具有同等法律效力。未尽事宜双方协商。

十一、合同生效。

合同订立时间：2012年11月15日本合同双方约定：签字或盖章生效。

总包单位：施工单位：

委托代理人：委托代理人：

甲方：江苏中阳建设集团有限公司徐工沈阳6s旗舰店项目部乙方：

乙方承包甲方承建的徐工集团沈阳工程机械有限公司6s旗舰店建设项目的施工，经双方协商达成以下协议：

1、乙方在施工过程中必须严格遵守国家有关法律、法规及甲方、建设方安全管理制度，服从甲方及建设方、监理方的日常安全管理，严格按照施工规范、设计要求及报请过的施工方案施工。

2、实施特种作业时，乙方施工作业人员必须持有效资格证上岗，安全措施方案须按照施工规范要求，报请甲方、建设方安全部门、监理方和乙方共同确认后，方可实施。

3、施工时危险部位要有警示，危险操作要提前报告、做好监护，且乙方必须按规定进行施工。

4、乙方使用的设备、设施、工具必须完好，达到本质安全要求。如有安全隐患应立即停止使用并及时报告。

5、乙方对施工人员的安全负责，安排具体人员负责安全管理并进行现场监控。

6、乙方在施工现场发生的所有事故由乙方负全责，承担所有费用，与甲方无关。乙方应制定必要的应急救援预案。

7、乙方因施工不当造成甲方或第三方伤害或财产损失，乙方负全责并承担所有费用。

8、若出现安全事故，甲方将追诉乙方给甲方造成的不良影响及承担所发生的全部费用。

9、未尽事宜按甲方与建设方签定的施工合同和安全生产管理协议执行。

10、本协议双方签字后生效。

甲方：乙方：

年月日年月日。