2023年合同文件包括哪些内容(汇总8篇)

签约地点：_________________

第一条合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物：_________________货物名称、规格及数量详见“投标报价表”第号。

第二条合同总价款

1、本合同项下货物总价款为(大写)人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

(1)乙方提供的报价文件(报价单);

(2)技术规格响应表;

(3)服务承诺;

(4)甲乙双方商定的其他文件。

第四条质量保证乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

第五条交货和验收

1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点：_________________。联系人：_________________，电话：_________________。

2、交货时间：_________________则乙方应当在200年月日前将货物交付甲方。

3、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。

4、甲方应当在到货后的个工作日内对货物进行验收，验收包括：_________________型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

第六条伴随服务/售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。

第七条货款支付

甲方在收到乙方提供的货物验收单、使用单位盖章的发票复印件后，15个工作日内支付货款。

第八条违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金;同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达(10)天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。若被查出所供货物或其部件是假冒伪劣产品的，乙方除无条件退货或换货外，还将视情节轻重由采购办公室扣缴贰仟元以下的履约保证金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限)，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

第九条争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十条合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

地址：_________________地址：_________________

邮编：_________________邮编：_________________

电话：_________________电话：_________________

授权代表(签字)：_________________授权代表(签字

１. 总则

内蒙古蒙能招标有限公司就内蒙古电力巴彦淖尔ems系统升级改造工程设备材料采购进行招标订货。供需双方通过充分协商达成协议，并签订本合同。

合 同 编 号 ：mnzb2012–sc08

合同签字时间：

合同签字地点：

合同生效日期：

合 同 需 方 ：

合 同 供 方 ：

２、工作范围

2.1 本合同中，供方的工作范围包括所供设备的设计、制造、提供技术资料、技术配合、技术服务、安全运输和装卸、顺利安装并使之投入运行以及售后服务。

３、技术条件要求及质量标准

3.1 本合同项下所供产品技术条件要求及质量标准应与本招标文件规定的标准相一致。

４、技术资料

4.1 供方应按招标文件规定在合同生效后 7 天内免费向需方提供所要求的技术文件资料。迟交一天罚款合同总价的 1%，总额不超过合同总价的5%。

５、供货范围、价格

5.1 供货清单及分项价格详见合同附表:《供货明细表》。

5.2 供方按 5.1 款中所列提供设备的合同总数量为，合同总价为人民币 大写 。

5.3 合同总价是指设备运到需方指定地点的所有费用。

5.4 即使本合同供货清单和技术规定不明确，供方在供应设备时应一同供应它们所需的备件和必要的其它设备，装置，材料等等。

5.5 此合同价格为不变价。

６、付款

6.1 本合同计价货币为人民币。

6.2 付款方式：电汇或汇票。

6.3 合同价款按下列比例支付或甲乙双方根据具体情况协商：

-１-

6.3.1 合同生效需方收到供方银行出具的１０％合同总价款的履约保函后３０天内支付给供方合同总价款的１０％做为订金。

6.3.2 设备制造完毕，全部运抵现场，双方在３０天内清点数量、规格及质量检验无误后，需方在１０天内向供方退还履约保函并付清所交设备货款的８０％。

6.3.3 设备顺利投运后，工程移交运行后180天，需方支付合同总价的５％。

6.3.4 剩余合同总价款的５％做为设备质量及服务保证金，待质保期满没有质量问题（如有索赔完成索赔后）３０天内结清。

6.3.5 合同的付款日期以需方在银行办理电汇或汇票的日期为准。

７、交货地点、交货期

7.1 本合同5.1款清单所列设备的交货期，交货地点为甲方指定地点。 7.2 设备的交货日期以货到现场为准。

8、检验

检验，并出具其产品质量合格证书，出厂试验报告和需方所要求的试验项目数据和资料。

发运，在任何情况下都只有在规定的'试验全部合格后，才能发运。

９、监造

9.1 需方有权根据需要派人对其产品的生产进行监造，供方对此给予配合和支持，并给监造人员提供工作和生活上的方便。监造内容由需供双方另行商定。产品质量由供方负责，监造工作不代替产品质量验收和合同验收程序。

１０、验收

10.1 货物运到指定地点后，需方将在交货站根据装货清单对其进行检查收到的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起物理损坏或丢失。若需方认为有必要进行抽样检验，将根据技术条件要求进行抽样检验，供方有权参加检验。根据检验结果，如果货物数量、质量不满足合同要求以及损坏、丢失，供方应根据需方的要求对货物免费进行修理或更换，并承担费用。

10.2 货物在拆除外包装前６天内，需方书面通知供方到现场当面进行检查，发现货物质量、规格、数量与合同规定不符，需方将根据质量条款立即向供方提出索赔。若供方未按通知时间到达现场或书面答复不派人参加开箱检查，需方将认为同意单方面开箱检查，且发生上述情况时供方将承担全部责任。

１１、合同的变更

11.1 需方有权在交货前向供方发出书面指示，在合同总体范围内对如下几点提出变更：

11.1.1 提前、推迟或暂停设备的交货，但应在交货期前15天通知供方；当明确交货时间后，需方应提前15天通知供方，以便提前做好各项生产准备工作。提前、推迟、暂停及明确交货期均应办理有关变更手续。 11.1.2 提前15天变更运输方式、包装方式、交货地点及供方需提供的服务。

１２、包装及标志

《招标文件合同部分》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

一、合同主要条款：

1、合同价：中标价即为合同价。

3、招标文件、中标单位的投标文件等，均为签订合同的依据。所定合同不得对招标文件作实质性修改，采购单位和中标单位不得私下订立背离合同实质性内容的协议，合同起草后，双方签字盖章生效。

二、安装、调试、验收：

1、中标方签订供货及安装合同外，应尽快确定具有相应资质的施工队伍，需经安阳市质监部门确认，持证上岗，并派技术人员根据工程进度配合土建施工现场事先核实尺寸，及时检查发现问题及时提出。如因中标方检查、复核不到位引起电梯土建尺寸误差的，中标方承担一定的责任。调试工作应由制造商专业工程师负责进行。业主有权对安装施工队进行安装资质审查，安装施工队必须有安装上述电梯的业绩，如有资质不符，中标方应立即更换安装施工队，一切费用由中标方承担。

2、中标方负责电梯的整机安装、调试和试运行，经安阳市技术监督局特种设备监督检验所检测、验收合格，并领到准用证后交付使用；吊装费、安装费、临时及调试电缆费用、调试费等均应包括在投标总价中。

中标方应提供电梯安装、调试、试运行的分阶段进度计划表。电梯在安装过程中委托检验机构进行安装过程监督检验（中标方委托，负责一切费用）。

3、本项目采用全包方式（交钥匙工程），到货后领取、清点、储存、保管、起吊、定位、脚手架搭设拆除、井道照明、安全护栏、安全保护、现场清理、施工用临时及调试电缆费用、安装及调试用水、用电及向施工总包单位缴纳的.总包管理及配合费（安装总价（不含设备价）的3%）等均由中标方负责（费用应包含在投标总价中）。

4、中标方根据合同安装施工进度要求违约每日扣除总额的千分之二。

5、根据合同要求安装电梯过程中，发生伤亡和安全事故由中标方负责。

三、交货与安装时间：

交货期至合同签订之日起60日；安装期货物交付之日起90日。

交货地址：中标人应按照招标人指定的地点交货。

四、技术资料：中标方应提供以下资料：

（1）电梯土建总体布置图

（2）电梯安装图

（3）电气设备及系统原理图

（4）电气设备及系统安装线路图

（5）安装调试手册

（6）说明书及操作手册

（7）维修手册

（8）制造、安装标准和技术规范

（9）安装和验收报告（每台4套）

（10）零部件清单和易损件清单

（11）产品合格证和安全生产许可证

（12）制造商的资质证明

（13）安装委托书和安装单位的资质证明

第五章 附 表

表一 投标内容一览表

投标人：（盖章）

年 月 日

表二 技术性能对照表

注：1、技术性能对照表应按照本文件第4页电梯的技术功能要求，应逐条逐项对应说明，有缺项或漏项的视为废标处理。

2、如有偏离投标人必须如实填写偏离情况。

投标人：（盖章）

年 月 日

表三 商务条款偏离表

注：1.投标人必须如实填写偏离情况，不得以“满足”代替。否则视同不满足招标设备性能要求。

投标人：（盖章）

年 月 日

表四 电梯部件及材料产地来源表

注：各投标单位须严格按照表格内容填写，否则作废标处理。

投标单位：（盖章）

年 月 日

表五 备品备件及专用工具报价表

第七部分 附件

附件一

投 标 函

致：

（投标人全称）授权 （投标人代表姓

（项目名称）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方愿按照招标文件中的条款和要求，提供货物和服务，报价为: 万元（人民币大写），交货期为 日历天，产品质量将达到 标准。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起90天内（日历天）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均对我方具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国招标投标法》中规定的参加招标活动的投标人应当具备的条件。

4、我方提供招标文件投标须知中规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份、副本3份。

5、我方按招标文件要求提供和交付本次招标项目货物和服务的投标总报价以《开标一览表》中的投标总价为准。

6、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

7、我方承诺完全满足和响应-招标文件中的各项要求。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部投标文件及有关附件，确认无误。

11、一旦我方中标，我方同意按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定向招标代理机构交纳招标代理服务费，直接从投标保证金中扣除。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）： 授权代表（签字）： 日期： 年 月 日

名） （职务）为我方代表，参加贵方组织的

注：对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而该投标被拒绝。 附件二

授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。 代理人无转委托权。

1、投标人工商营业执照复印件；

2、电梯制造商对本项目投标供货电梯的授权书；

3、电梯安装资质证投标货物说明书或产品样本用有关技术资料； 4、生产厂家主要业绩表。（要求：需提供详细安装地址并与所投产品规格相符）

采用邀请招标的工程，需要办理施工合同备案，这只是该工程应履行的一个步骤，并非认定合同效力的必要条件。合同内容是否与招投标文件相一致是认定合同效力的衡量的重要标准。下面小编为您整理几篇文章，提供你的参考!

招标投标法自2000年1月1日施行以来，对于推进招标采购制度的实施，促进公平竞争，加强反腐bai制度建设，节约公共采购资金，保证采购质量，发挥了重要作用。

随着招标采购方式的广泛应用，招标投标活动也出现了一些亟待解决的突出问题，

《条例》依然没有明确的说法，导致长期困扰司法实践的难题将继续存在。

下面，笔者就该问题谈谈自己的看法，以期方家斧正。

一、合同效力问题依据合同效力状态区分，合同分为有效、无效、效力待定三类。

《合同法》第四十四条规定，依法成立的合同，自成立时生效，这是《合同法》对合同有效最基本的规定。

《合同法》第五十二条则规定了何为无效合同，即有下列情形之一的，合同无效:

(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;

(二)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;

(三)以合法形式掩盖非法目的;

(四)损害社会公共利益;

(五)违反法律、行政法规的强制性规定。

《合同法》第四十七条、第四十八条则规定了何为效力待定合同，即限制民事行为能力人订立的非纯获利益的合同或者与其年龄、智力、精神健康状况不相适应合同、行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同。

二、现行法律的相关规定《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第五十九条规定，招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正;可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十七条规定，招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。

招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

中标人的投标文件的内容不一致，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款。

《工程建设项目施工招标投标办法》第六十二条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

或者招标人擅自提高履约保证金或强制要求中标人垫付中标项目建设资金的，有关行政监督部门责令改正;可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。

三、理解及分析通过上述法律法规的相关规定，我们不难得出如下结论:第一、招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同;第二、招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议;第三、违反前述两点的，由有关行政监督部门责令改正和处罚。

对于违反前述两点的合同效力问题，该如何判断呢?是否能因此而认定合同无效? 依据《合同法》第五十二条第五项的规定，违反法律、行政法规强制性规定的，合同无效。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第十四条规定，合同法第五十二条第(五)项规定的“强制性规定”，是指效力性强制性规定。

很显然，违反前述两条的，不属于违反法律、行政法规效力性强制性规定，因为其法律后果是可以由有关行政监督部门责令改正和处罚。

而且，在《中华人民共和国招标投标法》对中标无效的规定中，也不包括此类情形。

那么《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条的规定，“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

”该如何理解?既然招标人和中标人再行订立背离合同实质性内容的其他协议为有效协议，为何要以备案的中标合同作为结算工程价款的根据?有效合同应当全面履行，这是合同法的基本原则，不能一方面肯定合同的'效力，一方面又否认合同应当实际履行。

如果说招标人和中标人没有按照招标文件和中标人的投标文件订立的书面合同有效，那么招标投标有何意义?《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例对必须招标的范围、招标投标程序等做出了明确的规定，以规范招标投标行为。

严格的招标投标程序是为了保证招标投标的公平性，必须按照合法有效的招标投标文件签订书面合同，才能保证招标投标的效果不至于白费。

《中华人民共和国招标投标法》第十九条规定，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。

招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

第二十七条规定，投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。

投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十七条规定，招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。

在招标投标过程中，招标文件和投标文件基本上已经确定了合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款，招标投标的实质性意义就在于以招标人和投标人双方都能接收的最为合理条件(包括但不限于合同的标的、价款、质量、履行期限等)，双方达成一致。

如果说经过复杂繁琐的招投标程序达成了一致，双方却不按照该一致意见签订书面合同，那么招标投标就失去了应有的意义。

法律在此时如果不对其作出否定的评价，势必会导致招投标程序和合同的签订截然相反，招投标程序会被架空而流于形式。

综合上述，笔者认为，未按照招标投标文件订立的合同，如果合同改变了招标投标文件中关于合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款的，应当认定为无效，否则应当按照有效合同处理。

当前，高招投标率下的建设工程施工项目，在招投标后不按招标和投标文件订立履行建设工程施工合同的现象越来越普遍。

建设方和承包人往往从各自利益出发，在招标投标后，订立一份与中标通知书承载的招标投标文件内容一致的建设工程施工合同后，又订立一份与中标合同价款、工期和质量不尽相同的补充协议，或不按中标通知书订立建设工程施工合同而只订立一份与招标和投标文件的价款、工期和质量不一致的建设工程施工合同。

那么，双方订立履行的这类在价款、工期和质量与招标投标文件不一致的建设工程施工合同的效力如何呢?特别是仅仅只在价款方面与招标投标文件不同的建设工程施工合同的效力怎样呢?实务中对此存在不同的认识、看法和处理方法。

在此对处理这类问题的观点进行疏理，以便探求解决问题主流观点和方法。

一、观点及理由的疏理。

首先，有的认为与招标投标文件的价款、工期和质量不同的建设工程施工合同，无论以何种形式名目出现一概无效。

理由是双方只能按照中标通知书承载的招标投标文件内容订立书面合同，不得再行订立背离实质性内容的协议。

订立的与招标投标文件不一致的合同协议都是无效的。

都是违反《招标投标法》第四十五条“中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。

中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任”和第四十六条“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交”以及第五十九条“招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正;可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款”的规定的，所以无效。

其次，有的认为不遵循招标投标文件订立的合同或再行订立的背离实质性的协议并不无效。

招标投标法并没有规定不按照招标投标文件订立合同的和再行订立背离实质性协议的无效，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》也没有将其列为无效的几种情形。

招标投标法对应条款不是效力性规范。

违反该强制性规范并不导致合同无效。

再次，有的认为双方订立的在价款、工期和质量上与招标投标文件不同的合同和协议不一定必然无效。

应该控制一定的幅度范围内，特别是单纯只在价款上与招标投标文件不一致的合同、协议就更应该控制在一定标准以内，不能一刀切的统统认定无效。

双方在一定范围内协商重定的工程价款与招标和投标文件不尽一致也是容许的。

招标投标程序订立的合同也是容许合同变更的，所以要正确掌握背离实质性与合理变更的限度。

只要没有超越合理限度应该认定有效。

二、主流观点的探析。

以上应该是目前对这类问题认识的几种主要观点。

甲方：

乙方：

甲乙双方自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加*******（招标编号: ）项目的投标。双方在平等互利的基础上，就工程的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致，订立如下协议，共同遵守执行：

1.甲方作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.双方均有义务提供足够的资料，以满足招标人对投标资格的要求。

3.参加本项目的投标时，投标保证金由甲方负责提交。

4.联合体的投标文件、招标人的招标文件、联合体与招标人签订的合同均对双方具有约束力。

5.如果本联合体中标，工程整体的项目管理工作由甲方负责，乙方将参与项目管理；甲方负责 工程，乙方负责 工程。具体工作范围、内容以中标后双方协商签订的合同为准。

6.甲乙双方将共同享有和承担完成本工程中施工工作的权利和义务，并获得由此而得到的收益和承担相关的责任。待合同签订后由双方协商收益分配的有关事宜。

7.联合体的一方没有履行自己的义务时，应承担另一方由此而造成的直接损失。

8.因联合体的一方或双方没有履行自己的义务，造成联合体在履行与招标人的合同时违约或联合体与招标人的'合同无法继续履行时，直接责任方应承担相关责任。

9.如果本联合体中标，在与招标人签订合同之前，就本项目实施过程中各方的责任、权利、义务，双方在协商同意后将另行签订补充协议补充协议与本协议具有同等的约束力。

10.联合体形成后，各方不得再以自己名义在本项目中单独投标。联合投标的项目责任人不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的另一方可追究其违约行为。

11.在实施过程中，本协议未竟事宜，由双方协商解决。

12.因履行本协议所引起的一切争议，双方应在诚信原则基础上协商解决。如协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。

13.本协议经双方签字盖章后生效，履行完协议约定的全部义务、结算各项费用或者该项目未能中标,则本协议自动终止。

14.本协议一式肆份，甲乙各执两份。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法人代表：（签名） 法人代表：（签名）

年 月 日

有限公司 自愿组成联合体，参加 秦岭国家植物园综合楼消防设备及安装 工程投标。现就有关事宜订立协议如下：

1市消防工程有限公司为联合体成员；

2．联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由牵头方负责与业主联系。

（2）投标工作由联合体牵头方负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头方代表联合体办理投标事宜，联合体牵头方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a．由联合体牵头方与业主签订合同书，联合体牵头方就中标项目向业主单位负责；

c．主要负责设备安装和工程施工方面的工作，南京市消防工程有限公司主要负责项目施工技术方面的工作 。

（5）投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3．本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a所述的合同书规定的期限之后后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头方应将该协议书送交业主。

4．本协议书正本一式四份，送业主一份，投标报名时递交一份，联合体成员各一份；副本一式六份，联合体成员各执三份。

牵头方名称：南京市消防工程有限公司陕西第一分公司（盖章） 负 责 人：（签字盖章）

成员名称：南京市消防工程有限公司（盖章）

法定代表人：（签字盖章） 日 期： 年 月 日

投标联合体授权牵头方协议书

南京市消防工程有限公司陕西第一分公司 ， 南京市消防工程有限公司 组成联合体，参加 秦岭国家植物园综合楼消防设备及安装工程的投标活动，现授权 南京市消防工程有限公司陕西第一分公司 为本投标联合体牵头方，联合体牵头方负责项目的一切组织、协调工作，并授权投标代理人以联合体的名义参加本工程的投标，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。 本授权有效期至本次招标有关事务结束止。

被授权方： 南京市消防工程有限 授权方：南京市消防工程有限公司

公司陕西第一分公司

（盖章） （盖章） 电话： 电话：

地址： 地址：

年 月 日 年 月 日

授权委托书

本授权委托书声明：我 周蓉蓉 系 南京市消防工程有限公司 的法定代表人，现授权委托 南京市消防工程有限公司陕西第一分公司 的 高芳军 为联合体全权代表，以 南京市消防工程有限公司陕西第一分公司 南京市消防工程有限公司 联合体的名义参加 中技国际招标有限公司 的 秦岭国家植物园综合楼消防设备及安装 工程的投标活动。全权代表在开标、评标、询标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人： 高芳军 性别： 男 年龄： 36岁

身份证号码： 61032119811115313x

单位： 南京市消防工程有限公司陕西第一分公司

部门： 工程部 职务： 技术员

联合体牵头方（盖章）：

负 责 人（签字盖章）：

联合体成员（盖章）：

法定代表人（签字盖章）：

日 期： 年 月 日