在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能够喜欢!
村水泥路面施工合同篇一
c、路基塌陷造成沥青路面开裂不予乙方负责,路基塌陷造成人员伤亡、车辆损坏、机械损坏由甲方负责。
d、负责组织设计技术交底。
e、及时按合同约定办理工程结算和支付手续。
f、负责该工程的竣工验收。
g、因甲方原因造成的设备人员工资误工费用由甲方负责。
2、乙方责任
a、严格按施工技术规范、设计文件施工。
b、严格遵守执行工程现场管理规定。
七、工程质量事项:
a、如果因乙方引起的质量原因,甲方现场负责人指出,乙方应立即予以修复,并对乙方的施工质量缺陷,保修 个月。
八、违约责任:
a、工程不准倒手转包,否则甲方有权单方面终止合同,乙方五条件退场,由此造成的损失,乙方自行负责。
b、甲方必须确保乙方的工程资金,若由于资金情况影响乙方施工进度,乙方可以暂时撤场并有权采取合同措施来维护自己的合法权益。
九、其它
a、本合同未尽事宜双方另行协商,签订协议。
b、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,自双方签订盖章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方(发包人):
身份证号: 地址:
乙方(承包人):
身份证号: 地址:
《中华人民共依照和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律的规定,本着平等、自愿公平的诚实信用的原则、双方就本工程具体事项,协商一致订立本合同。
—、合同标的:乙方按甲方要求进行沥青砼路面摊铺施工,甲方按照约定支付工程款。
二、合同项下工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:沥青混合料
三、工程造价:
3.1工程款按实际工作内容及下列结算单价计算,但最终具体金额以实际工
备注:
(1)以上工程量均为估算数量,粘层油结算按双方共同丈量或根据甲方申报的资料数据:计量单位为吨的项目,有甲方派人进后场 监磅前场签票。
(2)施工中,涉及安全设施(如护栏和标志标牌等)均由甲方负责提供维护,甲方提供完好路面给乙方喷油。
(3)其中挡洪闸至泵站南侧道路及泵站广场为单独价格一层ac-13玄武岩面层料(按规范添加抗剥离剂),单价为430元/吨,约700吨,约长1.45公里。
(4)确保质量情况下添加1%再生料
3.2承包人以供料施工的形式承包本合同项下的工程,本合同中所约定的沥青混合料单价包含供应的沥青混合原料的价格以及沥青混合料摊铺施工费用,同时包含施工准备,试验,修补缺陷,运输等费用以及承包人有关经营管理费和利润。
四、甲方驻工地代表: 乙方驻工地代表:
五、建设工期和竣工时间:
六、付款支付方式
(1)工程施工结束后,甲方未按合约时间支付工程款、延期每月按江苏銀行贷款的三倍计算给承包人。
6.3税金按照下列第 条方式执行
本工程结算单位为不含税价格,税金由甲方承担。
七、质量标准与完工验收
7.1 乙方按照本工程合同要求进行施工并做好沥青砼摊铺前的准备工作(其它占路施工物由甲方负责清移),甲方提供经过验收合格的下承层,处理好施工路段的社会车辆、行人的疏导管制工作,因甲方下承层质量问题和路基质量问题而引起的沥青路面质量问题由甲方负责,并承担由此产生的维修费用。
7.3 本工程外形尺寸应按设计图纸进行施工,沥青路面厚度由甲方控制,因厚度达不到标准而引起的质量问题由甲方承担。
7.4 乙方在完工结束后应做好清扫工作,本合同项下沥青路面摊铺视为结束,其路面维护工作也自动移交付给甲方。
7.5 甲方向乙方购买沥青混合材料,明确沥青混合材料ac-13为玄武岩沥青混合料(按规范添加抗剥离剂)拌合生产含油量不低于5.0±0.3(按国家规范进行操作生产),ac-25为石灰岩沥青混合料拌合生产含油量不低于4.0±0.3(按国家规范进行操作生产),原材料送检依据《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》jtj052—20xx对沥青混合材料进行检测试验。
7.6 乙方在生产及供料时由甲方安排专人在拌合楼现场监督生产,如甲方发现乙方在生产及供应过程中违反甲方在合作协议书所明确的沥青混合料标准,甲方有权拒绝使用并要求立即改正,由此造成一切损失由乙方自行承担,如乙方拒不改正及改正后还不符合甲方在合作协议书所明确的沥青混合料标准,甲方有权单方面终止合同并拒付实际工程量的余款及扣除前期工程量5%质保金作为甲方损失补偿金。
7.7 乙方在拌合生产及供应甲方沥青混合料期间禁止中途变更及生产供应其它与甲方无关的沥青混合料,如乙方违反本条规定甲方按每次为10000元/次从乙方余款里扣除做为甲方材料供应损失补偿。
7.8 甲方应在进场施工前提前3日告知乙方做好进场施工准备工作,甲方负责清扫提供路面,乙方接到甲方通知要及时备原材料用于生产,如因乙方原材料不足而照成甲方工程标段误工及工程延期如超过24小时起,乙方须按每天1000元标准向甲方支付赔偿金。
7.9 工程设计变更:本工程如有设计变更或甲方对本工程另有特殊要求应提前3天书面通知乙方,待完工时应按甲方书面通知的内容为准,但任何工程设计变更均不能使本合同中止或者无效。
8.1 事故处理:凡在施工现场发生的一切安全事故,均为按照国家相关法律、法规、规章规定的手续和程序进行处理,事故的责任由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。
8.2 争议解决方法:一方的违约照成另一方的经济损失由违约方全部承担,发包人与承包人在履行合同发生争议时,首先应当协商解决,协商解决不成,可向工程所在地的人民法院起诉。
8.4 合同生效与终止:本合同经双方法定代表或其代表签字并盖章后生效,尾款结清后自行失效。
8.5若甲方不符合约定及时提供工作面因其它矛盾导致乙方无法正常施工造成乙方现场机械设备闲置或人员窝工(不超过12小时),如超过12小时不能正常施工甲方须按每天10000元的标准向乙方支付赔偿金,机械进场施工,如发生第二次机械所产生的运费由甲方负责承担。
8.6、补充条款
1、本合同的附件及在履行本合同中所形成的一切信件、数据(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)
2、本合同一式四份,甲方与乙方各保持二份,均有同等的法律效力
8.6、另行协商条款(如双方无该条款填写“空白”二字)
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
村水泥路面施工合同篇二
甲方:
乙方:
根据《^v^民法典》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就水泥混凝土路面工程事宜达成如下协议:
一、工程概况
1、黄竹镇昌兴大道ko+480—ko+标段水泥砼路面工程,全长米,路面宽12米。总面积5861平方米。
2、水泥混凝土路面标准c30,厚24厘米,使用水泥。
二、工程造价
道路工程按每平方米元人民币确定,总价以实际完成工程量结算。
三、工程款拨付
工程款由甲方负责筹措,水泥混凝土路面完工后甲方向乙方支付至合同总价款的50%,经竣工验收合格后支付总价款的45%,剩余5%保证金,待质量保期满一年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位免费维修,如承包单位2天内不到,由此发生的费用由乙方承担。
四、施工技术及质量
1、执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、海南省相关技术标准、规范。
2、以施工图纸、设计文件要求标准和双方合同为依据。
3、质量标准:合格。
五、工期
总工期:天(具备施工条件的有效工作日),开工日期:20xx 年 月 日,如因不可抗力因素不能按时开工,工期顺延。
六、安全文明施工
1.乙方应按甲方统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
2.乙方须加强安全管理教育工作,严格实施安全防护措施,严禁违章指挥,违章作业,违反安全操作规程施工。持证上岗,杜绝安全事故发生。若由于乙方自身安全措施不力造成事故,乙方承担全部损失和责任。
七、双方责任
甲方:
1、甲方向乙方进行技术交底,负责工程施工用电、机械(搅拌机、装载机)、材料的采购、运输、供应。
2、对乙方安全生产、文明施工的落实情况进行监督。对发现的各种不安全、不文明的行为立即制止,解决和排除其隐患。有权对不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见。
3、甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
乙方:
1、按工程需要自备施工机械和人工,负责本工程施工范围内的施工安全工作,做好现场设备、材料的照管工作。
2、在工程期间,乙方应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的.责任和因此发生的费用。
八、违约责任
甲方违约:
因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
乙方违约:
1.因乙方原因,未按本合同所示工期按时竣工,每延误一天,乙方按元/天向甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。
2.因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责,并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求,甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,甲方有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由乙方承担。
九、其他
1、如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,甲方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,甲方无息支付。
2、本合同一式贰份,经双方代表签字与盖章后生效,本合同未约定事宜,如有特殊情况或不可抗拒的自然因素,由双方协商另签补充协议。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
村水泥路面施工合同篇三
乙方:_________________
乙方是甲方所属的专业工种人员,所有人员的日常工作都是在公司的统一管理下进行的,为加快工程进度,保证工程质量,发挥分项专业工种的管理作用,乙方在合同及协议规定的范围内接受甲方的检查、监督,一切必须服从甲方的统一管理(项目管理制度附后)。
工程名称:_________________王家湾居民安置小区道路工程
施工地点:_________________王家湾居民安置小区
为保证甲、乙双方的共同利益,本工程由乙方实行合同内容全部承包,乙方按照甲方的要求,达到质量、进度要求。
1、道路工程整平及碾压;
2、道路工程按设计宽度,10㎝碎石基层,20㎝厚c30砼面层;
3、道路边雨水管、污水管及检查井土方开挖;
4、检查井每隔12米各砌筑一个雨水检查井和一个污水检查井;
5、道路边雨水管dn300,污水管dn400,预制钢筋砼管道安装;
6、道路施工后养护由乙方负责,道路伸缩切缝由甲方负责;
7、人行道平整(不含垫层、面砖);
8、其它未列项目如实际发生由甲、乙双方协商解决。
406000.00元(肆拾万零陆仟元整)。
乙方同甲方订立施工协议后,应按照甲方的施工工期,严密组织施工,组织精干的施工人员及管理人员,确保工程按时完成,如因乙方不能按甲方要求完工,所造成的一切经济损失及后果全部由乙方承担。
拟定开工时间为:_________________根据项目部要求
拟定竣工时间为:_________________按项目部规定
1、该工程的质量等级为合格。
2、乙方应精心组织施工,精心管理,采取严格的质量控制措施,确保合同规定的工程质量等级,甲方有权随时对工程质量进行检查,对达不到质量标准的部位提出整改意见,必要时可对乙方进行经济处罚,乙方应积极配合,如工程质量连续出现不达标的情况,以及靠整改来达到质量等级的,甲方有权收回承包权,所造成的一切经济损失及后果由乙方承担。
乙方应严格按照安全操作规程进行施工,同甲方签订专门安全合同,并落实到每个人,乙方对所有上岗的工人必须进行安全教育和施工安全交底,杜绝一切安全事故,如果乙方在安全管理工作中出现疏忽,不听甲方安全管理,造成安全事故,一切经济法律责任全部由乙方承担,甲方概不负责,甲方负责给乙方施工人员配备安全用品(安全合同附后)。包括安全帽(费用乙方自负)。
文明施工管理是体现一个公司综合管理能力的标志,文明施工管理工作的好坏,直接影响公司的形象,乙方应按照文明施工的'有关规定进行管理,做到工完、场清、料尽,施工现场文明整洁,保证达到文明样板工地。
乙方必须按照国家计划生育管理的有关规定,对施工人员进行计划生育管理,所有施工的工人,必须持有关当地计生部门的《流动人口计生证》,对不符合计划生育规定的人员不得使用,并接受有关部门的检查,对乙方不按规定使用未办计划生育证人员,造成的一切经济损失由乙方承担。
乙方对施工人员必须进行治安教育,对施工人员的身份证进行审查,并将复印件每人一份报甲方备查,对来历不明犯罪嫌疑的人员不得使用,并接受当地公安部门的检查,如乙方人员未按要求进行管理,或在施工过程中打架斗殴所出现的一切后果,由乙方承担一切经济及法律责任。
1、按预算造价签订合同总价包干形式。
2、预算总价未计价按现场签证办理调价计入结算总价中。
乙方工程竣工验收合格一次性结清,中途不付任何费用。
1、甲方应对乙方进行施工技术交底、管理交底。
2、甲方应履行合同中的条款。
3、甲方随时有权按合同规定对乙方进行监督、检查。
1、乙方应遵守合同条款。
2、乙方应按合同规定进行管理。
3、乙方有权对甲方提出建议。
4、甲方如不遵守合同,乙方有权上诉。
如因乙方原因中途退场,或不履行合同,甲方不给乙方结算工程款,一切由乙方承担。在施工过程中,为了达到管理的方便、及时有效,乙方第一责任人必须住在施工现场。
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效,工程完工,尾款付清后自行失效。
其它未尽事项,甲、乙双方协商解决,并签订补充协议。
履行本合同如发生争议请利川市仲裁委员会仲裁。
村水泥路面施工合同篇四
依照《_合同法》及其他有关法律和行政法规,为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,保证工程的顺利进行,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商达成如下协议:
第一条工程项目概况
2、承包方式:乙方包工、不包料。甲方供商品混凝土。
3、工程范围与内容:
(1)甲方负责混凝土地面的基层处理工作:碾压、机械找平、(乙方配合找平)。
(2)乙方方负责c25混凝土地面施工:定位放线、支侧模、混凝土摊铺、振捣、提浆、磨光、割缝、________________等相关混凝土地面所有工序的施工。
(3)甲方负责提供__________________________。
(4)乙方严格按照国家混凝土标准地面施工方案施工。
第二条工程量及工期
1、暂定工程量:混凝土地面_______平方米,以实际面积结算。
2、工期:______年______月______日开工,______年______月______日竣工。日历工期______天,如遇雨天及不可抗力等因素影响工期顺延。
第三条工程质量标准
1、乙方按照国家现行规范施工,达到混凝土地面验收合格标准。
2、乙方在施工中接受甲方监督管理,促进质量提升。
3、甲方检测乙方在施工中出现的质量问题,乙方应认真修改。
4、施工完成,甲方应及时组建验收,不得拖延,不得超过_______天,如_______天外甲方不验收,乙方识为默认验收合格。
风险告知:为了保障发包方的合理利益,在合同中应当明确约定对建设工程的检查与验收手续。在建设合同中应当约定,工程竣工后承包方应通知发包方验收,发包方在合理时间内组织验收,并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收,及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验收时发现不符合质量标准的,可要求承包方赔偿或返工。
第四条合同价款
2、工程量按实际结算。
第五条工程款支付
1、乙方进场施工三内支付工程总价的____%;当完成地面混凝土工程量的____%支付工程总价的____%;工程竣工后的_____日内支付工程余款及工程总价的____%。
2、支付方式为下列第_______种形式。
(1)现金支付
(2)以银行转账方式支付费用
开户行:__________________________________
户名:____________________________________
银行账号:________________________________
(3)其他:________________________________
第六条双方职责
1、甲方职责
(1)甲方派驻现场施工管理人员,负责处理、协调、执行甲方对于工程质量、安全生产、工程进度、文明施工的监督、检查、控制与管理,行使奖罚,具有工程质量、安全生产、文明施工的决定权与否决权。乙方必须服从甲方有关安全、质量、进度、文明施工规章制度和管理办法要求。确保无安全、质量事故发生,否则一切经济责任后果由乙方负责。
(2)甲方提供电源二级箱以上电源,按时提供施工工作面给乙方使用。
(3)负责协调配合管理施工现场。
(4)甲方提供施工用水、电源连接点。
2、乙方职责
(1)乙方派驻现场施工管理人员。乙方必须服从甲方指定人员管理,按照甲方管理制度施工。
(2)施工现场内做到工完场料清。
第七条安全施工
乙方应遵守建设工程安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施、消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方自行承担。
第八条关于工期延误
以下原因造成工期延误,经过甲方确认,工期相应顺延。
(1)甲方未按约定日期提供施工场面、甲供材料及相关开工条件。
(2)不可抗力:自然灾害等。
第九条不可抗力
1、本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
2、任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约,但应在条件允许下采取必要的补救措施,以减少不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方,应在_______日内将事件的情况以书面形式通知对方,并在事件发生后_______日内,提交不能履行或者部分不能履行本合同以及需要延期履行的理由的证明。
第十条违约
合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况,均属违约。由违约方承担违约责任,赔偿另一方因其违约造成的损失,并支付合同价款的_____%作为违约金。
第十一条其他约定
1、本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准。
2、其他。
第十二条争议解决方式
甲乙双方因履行本合同发生争议,可以协商解决。不愿协商或者协商不成的,可以向___________仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向_____________仲裁委员会申请仲裁或向____________人民法院提起诉讼。
风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时还注意,约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖,两者只能选择其一。
第十三条合同生效、终止及补充
1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份,其中甲方执________份,乙方执________份,具有同等效力。
2、本工程按照甲乙双方按照合同约定,甲方付清全部工程款之日,此合同自动终止。
3、合同生效后,甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
甲方(签章):___________________
乙方(签章):___________________
_______年_______月_______日
村水泥路面施工合同篇五
乙方:______
根据《_合同法》及相关法律规定,遵循平等自愿、诚实信用的原则,双方就混凝土路面工程施工事宜协商一致,签订本合同。
一、工程项目
1、工程名称、地点。
2、承包范围:混凝土路面工程施工。
3、承包方式:清包口(自带所有工具)、包质量、包工期、包安全、包文明施工及包验收通过。
4、合同价数:每平方______元:(长20xx米,宽米,厚20厘米),全部约9000平方米,总价数约______。
二、路面施工工艺
1、道路两侧20厘米高横钢支护,用c25砼浇筑,振动棒或振动尺振实,后找平、提浆、收光。
2、切缝、待砼强度达到80%后进行切缝、缝深厘米、间距米。
三、双方权利和义务
甲方及时向乙方做好施工前的技术交底,负责工程协调、现场指挥,监督与管理。
(1)乙方按合同要求质量、验收标准进行施工,应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由自身造成安全措施不当,造成事故的责任和因此发生一切费用。
(2)施工中因乙方责任造成的返工,材料损失等均由乙方承担。
四、工程价数的结算与支付。
1、无须付款,经监理及甲方在乙方工程完工后检验合格,甲方支付乙方%工程款,余额%等通过验收后一次性付清。
五、合同生效与终止。
1、本合同经双方代表人签字后生效。
2、甲、乙双方履行合同全部义务,乙方向甲方交竣工工程后,工程价数支付完毕,本合同即告终止。
六、本合同一式四份,甲、乙双方各一份。
七、本合同未尽事宜双方另行协商。
乙方:______
______年______月______日