为确保事情或工作顺利开展，常常要根据具体情况预先制定方案，方案是综合考量事情或问题相关的因素后所制定的书面计划。我们应该重视方案的制定和执行，不断提升方案制定的能力和水平，以更好地应对未来的挑战和机遇。下面是小编精心整理的方案策划范文，欢迎阅读与收藏。
耐磨地坪方案篇一
甲方：
乙方：
根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工合作事项协商一致，订立本合同。
工程名称：
工程地点：
工程内容：300m
球场环形塑胶跑道面层（格林斯博牌13mm厚全塑型自结纹塑胶面层），篮球场（4块）、排球场（2块）塑胶面层（长河牌4mm厚n型硅pu塑胶面层）。
本工程自20xx年7月1日开工直至20xx年7月20日乙方根据工作需要向甲方提供的作业人员应满足甲方的进度要求，要求年满18周岁，身体健康，具备本工程施工作业的相应技术能力。
、承包方式：。
、工程承包范围及工作详细内容：
、乙方根据项目实际情况组织专业施工管理人员及劳务人员队伍，报甲方存档。
、乙方根据项目工程量及时进行施工机械、材料的组织和计划，必须达到一次性满足工程需要。
、进场施工前将乙方公司资质等单位相关资料复印件加盖公司行政章报送甲方进行资质报审（一式四份）。
、乙方材料进场后及时将原材料的出厂质量证明文件原件（材料合格证、出厂检验报告等一式四份）报送至甲方资料员，并请甲方、监理单位进行现场见证取样，将材料样品送至相关检测机构进行化学成分的检测，检测评定标准按照《上海团体标准》执行，经检测合格后，由甲方向监理单位进行材料报验，监理单位批准使用后方可用于工程施工。
、根据批准的施工方案进行塑胶地面基层进行清洁及相应处理，封底找平层施工前进行基层隐蔽验收，经验收合格后方可进行封底找平层施工，保证基层清洁、固化完整。
、封底找平层施工后必须保证场地平整、无坑洼、不积水，经淋水试验后，查找积水位置，进行积水修补合格后方可进行下道工序的施工。
、每道工序的施工必须严格按照批准的专项施工方案组织施工，
且按照规定需进行隐蔽验收的必须提前通知甲方及监理单位进行隐蔽验收，经隐蔽验收合格后方可进行下道工序的施工。
、乙方负责施工承包范围及作业面周边施工现场的安全文明施工，没工作班必须做到活完料尽场地清，并负责做好成品保护工作，保证不损坏已施工成品或自身成品不被损坏，不污染现场或成品，若有损坏或污染由乙方负责。
、乙方负责自身安全，进入施工现场必须正确佩戴安全帽，乙方施工人员在施工现场或施工场地外发生的任何安全事故均由乙方自行负责，甲方不承担由此造成的任何费用。
合同签订乙方主要材料进场经取样检测合格后，甲方支付给乙方合同造价的30%，全部加强层施工完成经验收合格甲方支付给乙方合同造价的30%，工程完工并取得合格的质量检测报告后甲方支付给乙方合同造价的20%，工程竣工验收合格后30天内，乙方上报工程竣工结算报告，经甲方确认后甲方按照结算总价的95%支付乙方工程款，剩余5%作为保修金，保修期为贰年，保修金在保修期满贰年后30天内无息退还乙方。
合同签订后，乙方即行组织施工，本工程工期为15日历天，自20xx年7月1日起至20xx年7月15日止。由于甲方或不可抗力因素导致的工期延误工期顺延，因乙方组织不力所致的工期延误每延期一天，乙方向甲方支付2000元/天的工期延误违约金，并承担由此导致甲方所承担的一切经济损失。
若因乙方原因不能一次验收合格，所产生的一切后果由乙方承担，若需返工处理的，乙方必须无偿返工，直至合格为止，还需向甲方支付工程合同总价1%的质量违约金；施工过程中和工程施工完成后，经监理单位现场见证取样（原材料和成品），样品封存后送至业主指定的华工理工大学运动场地合成材料检测中心进行相关项目的检测检测评定标准为《上海团体标准》（t/30101002-c003-20xx），工程完工后由建设单位委托相关检测机构进行塑胶面层的化学成分释放空气环境检测，如上检测项目如一次性检测合格，相关费用由甲方承担，否则由乙方承担，并承担由此造成的一切后果。
本工程保修期为2年，在此期间因乙方的材料质量或施工所致的质量
缺陷或质量问题，乙方需提供无偿维修服务；质保期为10年，在保修期外、质保期内发生人为或其他非乙方原因所致的损坏，乙方提供有偿服务，具体费用乙方向业主方适当收取材料费和人工费。
、提供工程施工所需的施工用水、用电及场内材料运输通道和材料堆放场地；
、按照合同约定支付乙方工程款；
、甲方对乙方承包范围内的所有工作具有监督和管理权，甲方有权对违反施工现场安全文明施工管理、质量管理规定的行为具有制止、指正和处罚权。
、负责工作安排，质量规范、安全操作、生产技术等方面的指导、检查和监督。
、负责工程施工的组织与协调及技术质量安全场容等方面的交底。
、负责组织施工检查验收监督承包人的工程进度工程质量安全生产及按图施工情况。
、负责解决施工中存在或发生的技术问题。
、向乙方负责人进行安全和技术交底，编制工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。
耐磨地坪方案篇二
1、该房屋租赁期共一年。自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
2、房屋租金：每月_____元。按月付款，每月提前五天付款。另付押金_____元，共计______元。
（大写：_____万_____仟_____佰_____拾_____元整）
房屋终止，甲方验收无误后，将押金退还乙方，不计利息。
3、乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅作为普通住房使用。
4、租赁期满，甲方有权收回出租房屋，乙方应如期交还。乙方如要求续租，则必须在租赁期满前一个月内通知甲方，经甲方同意后，重新签订租赁合同。
耐磨地坪方案篇三
甲方(建设方)：
乙方(施工方)：
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》、及其他有关法律法规遵循平等、自愿、公平和城市信用的原则，双方就 项目的 工程水磨石地面施工合同事宜协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
二、1、工程名称：
2、工程地点：
三、工程内容及承包形
1、内容：甲方现将 工程的水磨石地面工程发包给乙方施工。
2、承包方式：采取 的包工方式,乙方所需的机械工具及小型用具、劳保用品要自备(指除井架、搅拌机、卷杨机、起重机以外的一切设备或工具，如：打磨机、震动器、铁铲、灰桶、铝合金靠尺、斗车、淋水胶管、灰刀等工具和安全帽、水鞋等劳保用品)。
四、合同工期
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
五、合同价款
1、水磨石地面工程按展开面积 元/m2计算(此单价包括的工作内容详见第六款)， 面积约 m2，合价约 元(大写： )
2、水磨石踢脚线工程按延长米 元/m计算，约 m，合价约 元;
3、以上工程款合价约 元(大写： )，施工后按每月进度实际完成的工程量支付80%，余下20%待本项工种收尾全部完工并经验收合格且甲乙双方办理完工程结算确认手续后，一个月内结清付清(即所有属于本工种的工作全部完成并清理现场后付清工资)。
4、工程变更，包括工程设计变更，单价按以上单价计算，工程量按实际变更增加或减少工程量计算。
六、工作范围
第五款单价包括的工作内容:
七、质量要求
1、严格按照施工规范和设计图纸要求施工，达到合格要求;
2、严格按施工方案和技术交底进行组织施工;
八、质量与检查验收
1、乙方必须对工程质量的保障负责：为提高工程质量管理水平，除具备一定数量的各专业技术外，还应最少配备1名技术人员，随时对施工质量进行监督。
3、该工程施工过程中经检查定位不合格，须返工而造成的经济损失由乙方全部负责，乙方返工造成工期拖延的，由乙方全部负责。
九、合同履行、违约责任，赔索和争议的解决
1、 本合同一式二份，甲方一份，乙方一分，本合同自双方签定之日起生效。本合同自签定生效期内，每一方都必须全面履行合同规定的义务和责任，并享有相应的权利。
2、如在履行过程中，甲乙双方产生争议应通过协商解决，若无法通过协商解决，可起诉到当地法院予以解决。
甲方 乙方：
负责人： 负责人：
身份证号码: 身份证号码:
耐磨地坪方案篇四
甲方：（以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将楼的地坪工程以内 部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责和权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执 行。具体条款如下：
一、工程名称：__________________
二、工程地址：__________________
三、结构类型：__________________
四、建筑面积：约m2 (以竣工建筑面积为准)。
五、承包方式：包清工、包限额领料（主要材料）、包质量、包进度、包安全、包文明施工。
六：承包范围及工作内容：施工图纸包括的所有地坪工程。
1、地坪工作内容包括准备、结束、熟悉施工图纸、检查安全技术措施、布置操作地点、领退料具、工序交接、队组自检互检、机械加油加水、排除一般机械故障、保养机具、操作完毕后的场地清理，现场内全部水平、垂直运输，搭拆简单操作架子。
2、包括后台，筛砂、现场水泥倒运，砂浆（及细石砼）搅拌，清扫、冲洗基层、石工剔打、洒水、递灰、抹灰、找平等全部操作过程。
3、完工后应做到工完场清，剩余材料按指定地点分类堆码整齐，移交给甲方现场材料员清点验收。甲方现场材料员填写验收单据，双方签字，作为办理工程结算的凭据。如乙方不按指定地点分类堆码整齐，甲方将按照地坪面积元/m2从结算中扣除。
4、乙方领用应由甲方供应材料应严格执行领、退料制度，如乙方归还不够领料数量，将按照市场价格全额赔偿。
准的，甲方将通知乙方限期整改，如果乙方在整改后仍不能达到质量标准，甲方有权终止合同。乙方需在限期内退出施工现场，退场费用由乙方自理。乙方的已完工程量将待工程主体完成后，按合同单价的80%进行结算。
八、工期要求：乙方应根据自己所承担的工程规模情况，组织足够的人力、物力，以保证对各个单位工程的形象进度和工期要求。如果由于乙方的原因使工程不能达到工程形象进度和工期的要求，耽误了甲方从建设单位拨付工程进度款的时间，甲方将按照合同总产值的2%对乙方进行处罚。同时乙方将承担由此造成甲方名誉损失和资金贷款的利息损失。(工程形象进度时间详见附件)
九、价格及付款方式：
1、乙方施工质量、工期达到标准并满足形象进度和要求的情况下，按照 元/m2的单价进行结算。甲方负责交税金和代交综合保险。乙方不得以任何理由提出改变单价。
2、工程量按照施工图图示尺寸面积计量。
3、乙方进场后从400元/月、人（菜票和现金各200元；按登记出勤人数计）。油漆工程结束，按应支付总额的80%（扣除生活费等预付款）支付。待工程全部完工后的壹个月内，结清全部工程款。
4、乙方应将班组工人工资发放表交回甲方一份，工资发放表必须有领款人签字。
十、安全生产与文明施工：
1、乙方施工人员应严格按照国家和上海市制定的现行《建筑安装工人安全技术操作规程》及其它现行有关安全生产规定、甲方安全管理规定进行施工，如因乙方人员违反有关规定而发生安全事故，由乙方负责。
2、乙方人员进入施工现场必须按规定正确使用和佩带各种安全防护用品，必须戴安全帽和系好安全带，如发现不按规定戴安全帽和系安全带给予100元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50---100元罚款。
3、乙方应按照文明化施工标准的要求，对自己承包区域内的材料分类、分规格型号堆码整齐。每道工序完成，必须做到工完场清，能使用的材料必须使用，不得浪费。
十一、综合治理：
1、乙方进场的操作工人必须是思想素质好、技术能力强、身体健康的18岁~45岁的男性。严禁使用童工。
2、爱护甲方提供的各种设施和设备，如有损坏，照价赔偿。
3、严禁在施工区域内包括生活区寻衅闹事，严禁打架、斗殴、赌博，如有发现，将给予500元~1000元的罚款，情节严重者，移交司法部门处理。
4、宿舍内严禁乱拉乱接电线，点大灯泡。严禁在宿舍内烧煮食物，一经发现，除没收炊具外，每次处以200元的罚款。
十二、本合同需经乙方班组主要成员签字、见证(签字表附后)。
十三、其它未尽事宜，由双方另行协商。
十四、本合同一式叁份，甲方贰份、乙方壹份。
十五、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。
甲方：乙方：
负责人：经办人：
项目经理：
经办人：
耐磨地坪方案篇五
建设单位：(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
根据《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》，《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，确保工程质量和施工的顺利进行，双方就本工程施工事项协商一致，特签订本合同以资共同遵守。
一、工程概况：
工程名称： 工程地点： 工程内容：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期：
1、开工日期：
2、竣工日期：
3、合同工期总日历日期： 天。
四、质量标准：
工程质量标准：
五、工程总造价：
经甲乙双方面议协商，同意按总造价 ，包干组织施工。
六、工程承包方式：
七、工程安全责任：
1、乙方进行施工时，必须制定有安全施工措施后方可施工，乙方在整个施工过程中的安全问题由乙方自己解决，承担其施工期间一切安全事故责任，包括人员伤亡事故、施工质量事故等相关问题的法律责任和经济责任。
2、乙方在甲方场地进行施工期间，必须遵守施工安全规定以及甲方公司的相关规定。
八、工程款支付方式：
本合同一经签订即为生效;
1、 2、
九、工程变更：
1、合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更协商解决。
2、如果需变更，甲方应另支付工程变更价款乙方。
3、如协商不成，应按原合同中设计进行施工。
十、工程违约责任：
本合同经甲乙双方签字盖章后生效，任何一方不得单方毁约，否则毁约方自愿担本合同总造价40%的违约金。且由此造成的损失由毁约方承担(包括所有人员的往返费用及旷工费等)。
十一、工程合同解除：
本合同自签订之日起生效，待本工程全部完成并结清所有帐目后，便自行无效。
十二、工程合同争议：
本合同发生纠纷后，双方应协商解决，协商不成时，任何一方均可工程所在地仲裁机构申请仲裁或向工程所在地的人民法院提起诉讼。
十三、工程合同份数：
1、本合同正本两份，具有同等效力，由甲、乙双方分别保存壹份。
2、本合同副本份数由双方根据需要各自复印。
十四、补充条款：
1、本合同若有未尽事宜，经双方研究同意，需增补的项目可面议后随时附定，另作造价，补办结算手续，补充规定与本合同有同等效力。
2、乙方的食宿和材料保管房两间由甲方免费负责解决，甲方要将施工场地具备有开工的条件提供乙方，甲方将工程施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的地点提供乙方，保证施工期间的需要。
3、在施工过程中，乙方安全责任事故均由自己负责，与甲方无任何关系。
十五、工程合同生效：
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：
本合同双方约定： 甲乙双方签字盖章后 生效。
本合同以传真方式签定生效!开工时互相交换合同原件,合同签定3天内施工人员进场。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
耐磨地坪方案篇六
甲方：
乙方：
根据《xxx合同法》及其它有关法律法规经甲、乙双方友好协商，结合本工程的实际情况和使用单位的实际要求，为更快、更好地按时、按质完成本工程，经双方同意协议，签订本合同：
第一条：工程内容和承包范围
1. 工程名称：
2. 施工地址：
3. 承包范围：环氧地坪工程
4. 工期： 天，20xx年 月 日至20xx年 月 日
第二条：工程造价及承包方式
2. 承包方式 ：包人工、包材料、包工具、包工期。
第三条：工程质量、检查和验收。
1.乙方必须按照甲方确认的施工工艺施工，厚度，图案,颜色及尺寸按甲方要求，否则造成的损失由乙方承担。
2.完工后整个地面光亮洁净、颜色均一，五年内不变色。
3.环氧地坪的平整度是随着原地面顺平，不空壳、无明显色差、不发白、不龟裂，无划伤和齿痕、表面平整，并符合项目方案标准。
第四条：保修期及维修
1. 产品交付使用后，保修期限为一年(自然磨损和人为因素除外)，期间因施工品质的原因而出现起壳、剥落，乙方无偿进行维护、修补。
2. 如乙方施工完成后，因甲方使用不当造成的损坏，如需乙方负责维修，乙方需收取材料费和人工费。
第五条：其它
1.乙方材料进入甲方施工现场，必须按甲方指定地点存放。涂料中含有大量的溶剂，并多为易燃液体，严禁堆放在施工现场，施工时应根据需要领取，并设专人保管。施工现场严禁动用明火和吸烟，并设置co2灭火器、砂土、石棉布等消防工具，照明采用防爆灯。施工场地必须设置排通风装置，使空气中有害气体的含量少于允许含量的极限，施工人员要载好防护装备(工作服、风镜、防毒口罩或防毒面具，手套等)，面部和手部可涂防护油膏，以防急性和慢性中毒。
2. 乙方进入甲方公司内施工，乙方必须遵守甲方公司的各项规章制度。
4. 由于不可抗拒的自然灾害所造成的经济损失，应由甲、乙双方协商解决;
9.保证施工场地清洁，安装完毕后及时清场，遗留的各种垃圾由乙方及时清除，并承担费用。
10.乙方按确定工期时间完成施工任务，每延迟一天罚款元。
11.凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好的协商的方式解决，如经协商仍不能达成协议时，任何一方均可以向合同签订地人民法院提起诉讼。合同一式叁份，甲、乙双方代表签名并加盖单位公章或合同章后生效，在甲方支付完全部工程款、乙方工程保养期满后，合同方才失效。每份具有同等法律效应。未尽事宜协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
耐磨地坪方案篇七
甲方：
乙方：
根据《xxx合同法》的原则和有关规定，经友好协商，甲方委托乙方，负责环氧地坪的`供应和施工，达成如下协议：
第一条：施工面积和合同价格：面积： ，单价为 元/平方，(决算面积按实际面积计算)，总价：
第二条：材料：环氧砂浆地坪
第三条：工程质量标准
本工程质量经双方研究达到：乙方所铺设材料不脱层、不起砂、颜色均匀、基本平整，但由于混凝土地台的原因导致地面的裂缝及其它质量问题，与乙方无关，建议混凝土标号不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防护措施，若在防护措施不完善的室内施工，即雨天可能遭受雨水侵袭时，也必须停止施工，若甲方执意要求施工出现的质量问题与乙方无关。
第四条：施工与验收
施工开始日期，甲方必须通知乙方。
开工日期 天。
甲方应在工程施工完成后3天内对乙方铺设的地面进行验收，如三日内未能对工程进行验收，或者在没有验收情况下，使用乙方铺设的地坪(包括第三方使用)均被视作材料铺设已验收合格。甲方应当根据本合同规定进行付款。
第五条：付款方式
合同签订后，甲方应支付乙方合同的，计人民币 元，
第六条：终则
1、 本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，同具有法律效力。一方违约，赔付对方一切损失。合同双方因本合同的内容解释或行等方面发生争议，应当首先协商解决，协商不成，可以向当地法院提出诉讼。
2、 本合同自签字或盖章即日起生效至全部款项付清后为止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
耐磨地坪方案篇八
甲方：
乙方：
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》、及其他有关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西北农林科技大学理科综合实验楼项目的水磨石地面分项工程施工合同事宜协商一致，订立本合同。
一、1、工程名称：西北农林科技大学理科综合实验工程。
2、工程地点：西北农林科技北校区
二、工程内容及承包形式
1、内容：甲方现将西北农林科技大学理科综合实验楼工程的水磨石地面及踢脚线分项工程发包给乙方施工。
2、承包方式：采取包工包材料包工具的包工方式，乙方所需的机械工具及小型用具、劳保用品要自备(指除井架、搅拌机、卷杨机、以外的一切设备或工具，如：磨石机、铁铲、灰桶、铝合金靠尺、灰斗车、软管水管、灰刀等工具和安全帽、水鞋等劳保用品)，水泥、砂子甲方提供，其余一切材料乙方负责。
三、合同工期
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
合同工期总日历天数 天。
四、合同价款
2、甲方不设预付款和生活费，施工后每月进度款按实际磨成的成品面工程量的70%支付(摊好后未进行磨面的按照55%进行支付)，余下25%待本项工种收尾全部完工并经验收合格且甲乙双方办理完工程结算确认手续后，一个月内付清(即所有属于本工种的工作全部完成并清理现场后付清)，剩余5%作为质保金，两年后无异常现象全部付清(质保期起算时间为甲方竣工验收之日)。
4、零杂工：60元/工日(必须服从临时安排工作)。
5、工程变更，包括工程设计变更，单价按以上单价计算，工程量按实际变更增加或减少工程量计算。
7、水电费用由甲方负责;
五、工作范围
第五款单价包括的工作内容:
3、乙方自行解决食宿、上下班交通工具、生活水电费。
六、质量要求
1、严格按照施工规范和设计图纸要求施工，达到合格要求;
七、纪律制度
1、所有在工地的施工人员一律要服从管理人员的安排与指挥，对不服从项目部管理或不听从指挥的人员，处以罚款500元/人次或清退出工地;如果班组长不执行施工员命令或和施工员发生语言或肢体冲突项目部将对其班组进行1000元处罚，情节严重者交由司法部门处理;未完成本项目工程要求结算的，对下属闹事人员不理不问不清退的，甲方有权随时终止乙方在本工地的施工资格，并按该班组已完成(达合格标准)的工程量70%结算工资，余额不再支付，作违约金支付给甲方。
2、所有进入施工现场范围内(含施工现场、工人宿舍等)的人员均必须具有较高的人格素质，不论在工作或休闲时、均不得随意喧哗、嘻闹、调戏或挑逗工作人员，如有类似事件发生被投诉的，甲方将直接追究其本人及所属班组的责任，不管事件影响程度轻重，一律在所属班组的总工程款内扣罚20xx元(贰仟元)/人次，情节严重者交由司法部门进行处理，希望组内人员互相监督，以免拖累自己。
3、在本工地内不得有偷窃、赌博、酗洒、打架行为，特别是不同班组在施工时相互不得发生冲突或群斗行为，如有此行为发生，双方均先各罚款1000元，经查清责任后再作严重处理或交由司法部门处理。
4、甲方要求乙方日工作人数必须满足工程进度要求，且保证按进度计划完成。如乙方不能按期完成任务，应根据自己实际情况增加工人或夜班赶工，绝不得以任何借口，拖延工期，否则罚款500元;若罚款后还不能按时完成任务，甲方将按乙方完成工程量(达合格标准)的70%结算工资支付并清退离场。
八、安全生产责任制
3、工作时，穿拖鞋，不戴安全帽的，每被发现一人/次，罚款50元。
4、在工作时，应时刻提高自身安全保护意识，注意安全，在安全前提下再生产作业。
5、材料堆放整齐有序：材料、设备乱堆放一次罚款50元。材料堆放要求做到“谁做谁放、随做随清”，要设专人检查并做到情况有记录，原因有分析，明确责任，及时处理。
6、严格控制用电设施：私拉乱接电线发现一次罚款100元，乙方现场必须配备电工一名;。
8、乙方的特殊工种和各专业管理人员必须持久有效的上岗证。
9、乙方负责对工程施工现场进行管理，并设兼职安全员1名，乙方不服从甲方安全管理，违章指挥、冒险作业、造成事故的由乙方承担一切责任。
10、乙方进驻施工现场后制定创建立文明安全工地计划，乙方还应积极配合甲方及各职能部门的检查，并对存在的问题，要马上整改，否则项目部安排整改，一切费用由乙方双倍负责。
九、质量与检查验收
2、乙方必须对工程质量保障负责：为提高工程质量管理水平，除具备一定数量的各专业施工人员外，还应最少配备1名技术人员，随时对施工质量进行监督。
4、该工程施工过程中经检查定位不合格，须返工而造成的经济损失由乙方全部负责，乙方返工造成工期拖延的，由乙方全部负责。
5、乙方负责地面施工时抄平放线工作，甲方只负责提供基准点;
十、合同履行、违约责任，赔索和争议的解决
1、 本合同一式五份，甲方四份，乙方一分，本合同自双方签定之日起生效。本合同自签定生效期内，每一方都必须全面履行合同规定的义务和责任，并享有相应的权利。
2、 如在履行过程中，甲乙双方产生争议应通过协商解决，若无法通过协商解决，可起诉到当地法院予以解决。
甲方： 乙方：
负责人： 负责人：
身份证号码: 身份证号码:
耐磨地坪方案篇九
甲方：
乙方：
根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商订立本合同。
一、工程名称：车间室内砼地坪工程
二、工程地点：四川省射洪县万众电缆厂区内
三、承包方式：劳务计量承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围：
1、地坪工作内容包括准备、结束、熟悉施工图纸、检查安全技术措施、布置操作地点、领退料具、工序交接、队组自检互检、机械加油加水、排除一般机械故障、保养机具、操作完毕后的场地清理，现场内全部水平、垂直运输，搭拆简单操作架子。
2、包括后台筛砂、现场水泥倒运，砂浆(及细石砼)搅拌，清扫、冲洗基层、石工剔打、洒水、递灰、抹灰、找平等全部操作过程。
3、完工后应做到工完场清，剩余材料按指定地点分类堆码整齐，移交给甲方现场材料员清点验收。甲方现场材料员填写验收单据，双方签字，作为办理工程结算的凭据。如乙方不按指定地点分类堆码整齐，甲方将按照地坪面积元/m2从结算中扣除。
4、乙方领用应由甲方供应材料应严格执行领、退料制度，如乙方归还不够领料数量，将按照市场价格全额赔偿。
五、施工费计算办法：
本工程综合包干单价按50元/立方米(含基层清理，砂砾石垫层摊铺整平，模板制作及安装，成品砼浇筑及养护等用工和安全文明施工)计算。(其中含安全文明施工奖励2元/立方米)。
六、计量方式：以现场施工完毕并验收合格工程量为准。
七、付款方式：
工程施工完毕，经建设方和甲方验收合格后，于日内一次性付清所有工程款。
八、工期要求：本地坪工程乙方应在甲方施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，并通过甲方与监理阶段性的质量检验和甲方、监理、质检部门的成品验收，如乙方逾期完成，每延误一天罚款500元。
九、甲方的责任和义务：
1、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收
2、为乙方提供具有施工条件的`工作面。
3、按合同规定，向乙方支付具有付款条件的承包工费
十、乙方的责任和义务：
1、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程、文明施工和综合治理规定。
2、负责乙方及所属成员的差旅费、生活费。
3、每天做好施工现场的工后清里，打扫宿舍内外环境，确保施工现场文明整洁和生活区干净卫生。
十一、违约责任
(一)有下列情况之一，均属乙方违约：
1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度;
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;
3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费、扰乱甲方正常工作秩序的;
6、乙方承包人经常擅离工作岗位，或乙方施工人员严重不足影响工程进度的。对乙方的违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、终止合同等处罚。
十二、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份、，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束、款项结清时自动失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
耐磨地坪方案篇十
法定代表人：_____________________
甲乙双方本着平等自愿，共同受益的原则，经过友好协商，根据《^v^合同法》及有关规定，就乙方向甲方提供机房防静电地板维修事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
1、维修服务对象为甲方位于____的电信机房内____平方米防静电地板。
2、维修内容为：检查、更新。
3、乙方应根据防静电地板检修规范严格检修地板，对于老化的地板应予以更换，以确保机房内的机器设备安全。
1、本合同维修期限为____天，具体维修时间为每日____时至____时。
2、自本合同签订之次日起，乙方在上述规定的时间内，自行携带维修仪器和设备到____的电信机房进行维修服务。
3、乙方在本合同签订后应提交维修人员名单____份，甲方凭维修名单核查放行乙方的维修人员进入机房。
4、在维修期间，乙方严格必须遵守本合同规定的维修时间。晚上____时前，乙方必须恢复机房原状及退出机房，以便甲方员工第2日能正常工作。
1、双方议定，本合同维修服务款为人民币____万元。
2、甲方于合同签订当日，向乙方预付全部维修款的____％，余款于合同期满维修完毕验收后____日内付清。
3、双方议定，对于更换的地板另行付费。每更换一块地板甲方需向乙方支付材料费____元，此费用在合同期满后与剩余的____%维修款一并结算支付。
1、甲方违约责任
（1）甲方无故中途终止合同，应向乙方赔偿总维修款____％的违约金；
（3）甲方如不按约定指定维修地点，或对此向乙方提供错误信息，乙方不承担迟延维修的责任，且乙方因此遭受的实际损失应由甲方负责赔偿。
2、乙方的违约责任
（2）乙方在规定的时间内未完成维修，且在甲方的宽限期内仍然不能完成维修的，甲方有权向乙方索赔各项损失。
1、甲乙双方取得了一切必要的授权和批准，签署并履行本合同。
2、双方保证本合同的签署和将要采取的置换行为不违反任何中国现行法律、法规的规定，不损害其他任何第三方的合法权益，并不与任何依据法律或合同一方所应承担的义务和责任相冲突。
3、双方保证履行本合同其他条款下规定的义务。
1、任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
2、遭受不可抗力的—方应采取一切必要措施减少损失，能继续履行的，在事件消除后立即恢复本合同的履行。不能履行的，经双方协商一致后，可以终止本合同。
3、本条所称“不可抗力”是指不能预见、不能克服、不能避免的客观事件，包括但不限于自然灾害，如：洪水、地震、火灾、风暴、瘟疫流行等，客观事件包括战争、民众骚乱、罢工等。
1、本合同附件包括但不限于：
（1）双方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更合同；
（2）双方的营业执照复印件及各种法律文件。
2、任何一方违反本合同附件的有关规定，应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。
1、本合同适用^v^有关法律，受^v^法律管辖。
2、本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3、本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
1、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
2、本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。