随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。
车子抵押借款合同 机动车赛道改装合同篇一
乙方:
一、租赁标的:
1、位于
2、该土地的地上物包括图库房四座(甲、乙双方指定)最东方的四合院一座,最南头的门市房16间。
二、租赁期限:自本合同同签订之日起,至国家或开发商征用时止。
三、租金数额及支付方式
1、租金为每年人民币 万元,(该租金数额为定数,在合同履行期限内,甲方不得要求增加,乙方不得要求减少)。
2、支付方式及期限,本合同签订后,乙方应在3个工作日内支付给甲方。20xx年10月1日至20xx年10月1日期间的租金,均应在本年的9月1日支付下一年度租金。
3、因甲乙双方曾在段,甲乙双方在履行本合同前先进行到 法院撤销对甲方强制执行,生效判决书中确定的款项从乙方首次支付的租金中抵扣。
四、甲、乙双方的权利和义务
1、(1)甲方依照本合同享有收取租金的权利。
(2)甲方保证所提供的租赁物及土地是在甲方承租土地以内的范围。
(3)甲方协助乙方在出租标的内通水、通电。
(4)乙方在租赁期内,如在厂内空地或者厂房施工,人为造成损失,如:火灾或者倒塌及其它损失,乙方全部负责,全部赔偿,并且及时恢复原貌,如果恢复不了原貌,乙方赔偿标准按照国家拆迁标准赔付甲方,并且一次性支付甲方。
(5)甲方负责垫平最西边库房宽度不小于10米的场地,通道,便于乙方来往车辆通过。
(6)在租赁期限,乙方在甲方厂房之内所改变结构设施,乙方自行建筑,自己修理,维修费用由乙方自己承担,并且保持甲方原来面貌。
(7)如遇拆迁,本合同签订前已有地上物补偿和土地补偿归甲方所有。
2、乙方的权利和义务:
(1)乙方有权依照本合同的约定享有租赁标的使用权,任何人(包括甲方)无权干涉乙方正常生产经营活动,乙方保证合法经营,如有违法,造成后果,乙方自己负责,甲方不承担任何责任。
(2)乙方负责租赁期内的消防,治安安全,造成后果由乙方自己承担,甲方不负任何责任。
(3)乙方在形式承租权时不损害,妨碍甲方的其它合法权益。
(4)如与拆迁,乙方所建地上物全部补偿款成本在内60%归乙方所有,40%归甲方所有,在拆迁期间,乙方无条件遵守甲方决定无需干涉,无需阻挠,如果造成严重后果及损失,乙方承担甲方一切损失,乙方所建筑物一切都归甲方所有,乙方无条件撤离厂地。
五、违约责任
1、本合同签订之后即具有法律效力,任何一方无权擅自解除、变更或终止,否则即构成根本违约。
2、本合同履行过程中,任何一方违约(根本违约)违约方应向守约方支付年租金30%的违约金外还应赔偿守约方为履行本合同所遭受的全部损失。
六、争议的解决
七、本合同一式两份,自甲、乙双方签字并按手印之日起生效,
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
车子抵押借款合同 机动车赛道改装合同篇二
乙方:
甲、乙双方就运输工程,经双方协商达成如下协议:
1、乙方按发包方需要提供200辆(前四后八,车身不超过8米)运输车辆,承包输,运距:公量(误差三公里内,超过里程按实计算)。回程是运输,运距公里。
2、乙方矿吨公里按含税价零点肆柒元人民币(元/吨?km),回程煤、石碴(两天运一次)吨公里含税价零点肆贰元人民币(元/吨?km);(没有调遣费,只运输,不含装车)。放空车45公里。
3、甲方负责与发包方协调乙方运输中的工作,解决运输中发生的矛盾和问题包括路政上所有超载罚款。如发生意外事故,一切经济损失由乙方承担,甲方不承担任何责任和损失。
4、付款方式:第一个月内每天按完成实际工程量结算一次,扣除甲方供油款(第一趟)以后自理,一次性打入乙方指定帐户。
5、该运输工程合同为一订五年期限(20_年1月底至20_年1月底),如果矿料供应不上甲方给每辆车补助500元/天(除不可抗力外)。如实施过程中,国家调整国民经济,经济成本上升,在发包方同意调整的情况下,可以协调提升吨公里的运价。
6、为了保证运输车辆在五年运输期内正常运输不脱节,不无故替换,乙方应交保证金每辆5000元,进场开始在运输中扣交,在一个月内交齐。
以上合同协议双方一致认可,未尽事宜另行协商,签字盖章后即发生法律效力。单方违约按合同法的违约条款处罚。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
车子抵押借款合同 机动车赛道改装合同篇三
乙方:
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、水电等材料。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、铁钉、扎丝,码钉及生产生活用具等。
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。
每平方米 元,建筑面积按双方议定方案-计算。包括水泥砂浆抹面。
完成第一层砖砌并捣制好楼面付 元,完成第二层付款 元,完成第三层付款 元,工程全部完工,经验收合格后付到 元,半年后如房屋未出现问题全部付清。乙方承担房屋保修时间 年。
甲方负责水电供给及部分原材料及时进常乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。
文明施工,如果乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用,合同范本《民房建筑承包合同范本》。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
主体工程工期为 个月,从签订合同之日起计算,乙方必须在 年 月 日前完成主体工程,完工时间不能超过 天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料,应两天前向甲方提出计划,以便迅速筹备。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。
甲方签字:乙方签字:
日期:
车子抵押借款合同 机动车赛道改装合同篇四
目负责人:(以下简称甲方)
承包单位:(以下简称乙方)
负责人:
根据《^v^建筑法》和《^v^经济合同法》及本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。
一、 工程名称与地址:安顺市第二看守所建设工程(安顺市区)
二、 工程范围与内容:本工程屋面、卫生间及施工图纸所示需做防水、屋面保温部分。
三、 承包方式:包工包料
四、 材料:按施工图纸要求。
五、 工程造价:防水每平方米 壹拾陆元(元)(包含材料及人工费),屋面保温每平方米 贰拾肆元(元)(包含材料及人工费)竣工后按实际面积结算。
六、工程期限:开工20x 年 3 月 18 日竣工20x年 5 月 20 日(遇雨顺延)
七、工程量:屋面防水、保温各约万平方米,工程量以甲乙双方现场收方实际数据为准。
八、结算方式:根据甲方与建设方签定的施工合同拨款方式拨付工程进度款的50%,余下工程款待工程完工验收合格交付建设方使用后,甲方除扣除质量保证金3%外一次性付清给乙方。质保金待质保期满后一次性付清给乙方。
九、 甲、乙双方责权:
1、 甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料,乙方应按设计标准及施工工艺施工,并经甲方开出的开工通知单。
2、 甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前,共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察,对前道影响施工的条件由甲方负责解决。
3、 甲方应为乙方施工所需库房创造条件,乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度,接受甲方的监督管理,保证文明安全施工。
4、乙方应向甲方缴纳按工程总造价10%的履约保证金,在工程量完成30%后退还。
5、 乙方应按规定向甲方提供施工单位的公司资质,相关人员复印件,及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。
6、 工程保修期五年,质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏,乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修,不取任何报酬,全力做好保修期内的服务工作。
7、乙方需做好施工队伍的安全文明施工工作,乙方施工队伍出现的一切安全问题由乙方承当。
8、乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
十、 其他约定:
1、材料进场乙方应提供材料复检报告,检测费用由乙方负责。
2、 施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程,应按国家建筑防水标准执行施工。
3、 乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响,现场施工条件的限制,由甲、乙双方及时协调,合同工期相应顺延。甲方不按合同付款,从而影响工期,责任由甲方承担。
4、 施工期内,乙方人员应无条件服从甲方安全管理,但乙方应自行提高施工人员的安全生产意识,施工中如甲方安全设施不妥,乙方也没有提出异议,施工所造成的伤亡,其经济损失由乙方自负。
5、 施工期间甲方可进行材料抽检,在权威机构检测的费用由甲方承担。
6、 未尽事宜,甲、乙方随时协商,签订补充协议,作为本合同附件。
7、 本合同一式 份,甲乙双方各执 份,本合同自签订之日起长期有效。
甲方:
乙方:
地址:
地址:
电话:
电话:
年月日:
车子抵押借款合同 机动车赛道改装合同篇五
法定代表人:
住所:
承包人(全称):
法定代表人:
住所:
依照《民法典》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立合同。
1、项目名称:
2、工程地点:
承包方式:
合同工期总日历天数:
本合同采用单价包干价方式:
1、平基土方挖、填、运____元/m3,(小区范围内)
2、石方爆破及挖运____元/m3(小区范围内,包爆破材料)
3、挡土墙砌筑____元/m3(包工包料,含勾缝)
4、永久性围墙砌筑____元/m(包工包料,含600mm宽,500m深的浆砌毛石基础,基础超深部份按____元/m3计算)。以上单价均含税。
1、甲方供应材料:甲方不供应材料。
2、乙方供应材料:全部材料由乙方采购,采购材料按规定提供产品合格证及相关质量证明文件。
1、甲方工作
、对工程质量、进度、安全进行监督;
、对工程中各个工序的验收工作;
、向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导;
、确定水准点与坐标控制点;
2、乙方工作
、服从甲方的管理;
、向甲方提供所有材料的质量证明资料;
、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工;
、做好发各个工序验收的配合工作,为检查验收提供便利条件。
、做好文明施工工作,保证施工场地清洁,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
工程款支付:按每月完成工程量的80%支付工程进度款,剩余20%待工程竣工验收合格后一月内支付。
由于乙方原因造成质量事故,返工费用由乙方承担,工期不予顺延。
工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请5日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后,办理移交手续。
本工程保修期为竣工后一年,在保修期内出现质量问题时,甲方应第一时间通知乙方,若乙方24小时内未进行维修,甲方可自行处理,所产生的一切费用均由乙方承担。
1、乙方不得出现违法分包及转包行为,否则,乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金。
2、因乙方原因,本合同无法继续履行时,甲方有权终止合同,乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。
与本合同有关的一切争议,由甲乙双方协商解决,协商不成,任何一方均应向合同签订地人民法院起诉。
1、本合同正本____份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存____份。
2、双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本合同内容具体化、补充或修改,其效力同本合同。
发包人:(公章)
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
______年___月___日
承包人:(公章)
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
______年___月___日