合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
电缆桥架施工安装合同篇一
发包单位(甲方)：
承包单位(乙方)：
“江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方，根据《^v^经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特签订本合同。
1、工程名称：江语城小区配电工程
2、工程地点：恩施市施州大道608号——红庙经济开发区下官田
3、承包方式：包工包料
4、工程内容：安装630kva箱变一台、400kva箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、10kv高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。(见设计图，满足供电需求，不含土建部分)。
5、承包方式：包工包料
6、工程造价：经双方商定，工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用)：()包干。
1、本工程总工期为：以建筑工程同步
2、本工程开工日期：以甲方约定时间为准。
3、400kva箱变一台，必需在____年____月____日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。
4、乙方必需在____年____月____日完成原门前高压线路搬迁等工作，配合甲方撤除原建筑物并承担因此发生的费用(高压线路搬迁)。
1、甲方责任：
(1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。
(2)提供到电力部门办理相关手续的所有资料和证件。
(3)指定代表与乙方联系，负责工程施工过程中外围协调工作，对工程进行监督和验收。
(4)开工前消除障碍，协调外部环境，使施工现场具备施工条件。
2、乙方责任：
(1)按合同要求按期保质保量完成所承担的全部工程,乙方必须按有关技术规范标准严格施工，因工程质量不合格所引起的一切责任，由乙方承担。
(2)乙方在工程中必须确保工程施工安全文明，对施工中一切安全事故负责并承担因此所发生的一切费用。
(3)在甲方提供相关证明资料的前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。
(4)负责对已完工程在未交付使用前的维护，并清理好现场。
(5)代理甲方负责整个供电工程的验收并承担发生的一切费用。
合同签定后，甲方在2日内向乙方支付计人民币元为定金，400kva箱变到工地安装支付人民币元，其它工程设备材料到场后甲方支付50%工程款材料款，工程竣工经甲、乙双方和供电、消防等相关部门验收合格后，甲方10日内支付给乙方工程总价款45%的工程款(定金冲减)，其余5%留作工程质量保修金，一年保修期满后工程无质量问题一次性付清(保修金不计息)。
1、对在执行本合同过程中出现的争议由双方共同协商解决，或提交仲裁机构冲裁。
2、凡出现违反本合同条款均视为违约，违约方除负责赔偿损失外，还应支付工程总费用8%的违约赔偿金。
1、本合同经双方签字盖章后生效，任何一方不得擅自变更或解除，否则一切后果由责任方承担，本合同在所有款项结算完毕后自动效。
2、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。
3、本合同一式肆份，双方各执贰份。
甲方(章)：法定代表人：委托代理人：
乙方(章)：法定代表人：委托代理人：
____年____月____日
电缆桥架施工安装合同篇二
供方：
单位地址：
电话：
开户银行：
帐号：
需方：
单位地址：
电话：
开户银行：
帐号：
依照《xxx合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就___________的电缆购销事项协商一致，订立本合同。
第一条 合同概况
1、订单的形式：订单应以书面形式向甲方发出。
2、订单的内容：订单内容应包含产品名称、规格、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、运费承担等。
3、订单的送达：双方按本合同约定的订单签订方式确认并成交。乙方应使用指定的电子邮箱或传真号向甲方发送订单，否则该订单对甲方无效；双方接收订单方式如有变动的，应以书面形式及时通知对方；具体每批交货数量、价格和时间以订单为准。
4、订单的生效：订单内容经甲乙双方确认无误并经双方签字盖章后生效。
第二条 质量标准
所供电线电缆必须必须符合国家标准，线径及长度均不得有负公差，需提供产品的出厂合格证、检测报告、3c认证、厂家的生产许可证（复印件）、供方的营业执照副本（复印件）、税务登记证（复印件），并加盖供方单位公章。
第三条 供方对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后____个月。
第四条 包装标准
包装必须确保货物运抵现场时完好无损。电缆盘由供方及时回收，若有丢失需方概不负责。
第五条 交（提）货方式、地点及时间
按需方的要求按时运至工地现场，并且将货物卸至需方指定的地点。交货时间为合同签订后____天（如有变化，以需方指定材料员的书面通知为准）。
第六条 运输方式及到达站（港）和费用负担：汽车运输，运输过程中所有费用由供方承担。
第七条 检验标准、验收方法
1、供方产品进场时必须由需方签字确认后，方可作为结算的依据。
2、按电线电缆现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。外观质量可当场检验,内在质量,需送有资质检测机构检测,以检测结果为验收依据。
第八条 付款方式
1、合同签订后，____天内需方支付合同金额的____%（即人民币：___________元）作为定金；货物运至工地现场，经验收合格后____天内付清所有货物价款。
2、供方供应的货物按需方指定的地点进场并对外观质量验收合格后付至合同价款的____﹪，供方在收到货款后____天内开具等额合法的税务发票给需方，否则需方有权拒绝支付任何款项，且供方承担违约责任并按未开发票货款的____%支付违约金。
3、供方供应的货物须经当地有资质的检测机构检测合格后____天内付清所有货物价款。
第九条 逾期付款的处理
1、买方收（提）到产品时而尚未付款的，视为买方逾期付款。
2、逾期付款违约金应于最后一次交（提）货前，与货款一并付清。
3、在买方付清产品货款前，产品的所有权归卖方所有，买方不得以任何理由或借口，以任何形式哄抢、扣押、留滞、折抵或损害卖方产品、运输车辆；否则，卖方除有权按本合同拒绝收（提）货情形处理外，并追究买方的法律责任。
第十条 本合同解除的条件
供方的供货质量、时间未符合合同约定，需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。
第十一条 违约责任
1、供方未按合同约定供货，每超过一天按所供产品金额的万分之____赔偿给需方；超过____天不能交货的，供方应按合同总价的____%赔偿给需方，需方有权解除合同。
2、需方未按合同约定付款，供方有权停止供货，并按实际所欠货款每天赔偿万分之____给供方。
第十二条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十三条 本合同壹式____份，供方____份，需方____份，本合同自双方签订之日起生效。
第十四条 其他约定事项
1、电缆进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由供方承担。并免费负责指导电缆安装、敷设、试验等技术服务工作。
2、供货数量为暂定量，具体量以需方在施工过程中的要求为准，最终按实结算。
3、供方提供的电缆是全新的。电缆的封端应严密，不允许有接头。多芯电缆要求分色，其分色符合国家标准。
4、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定，供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种规章制度，因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担，并承担由此给需方造成的一切损失。
供方单位名称：（章）
代表签名：
签订地点：
签订时间：________年____月____日
需方单位名称：（章）
代表签名：
签订地点：
签订时间：________年____月____日
电缆桥架施工安装合同篇三
一、工程内容： 包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程(详见图纸)。 以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期：
1、开工日期：本项目工程工期从________年____月____日起至________年____月____日止，共 个日历天。
2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程合同价款： 经协商本合同总承包价款为人民币：x元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
四、承建方式 乙方对水电及园建工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
五、工程付款办法
第二天安排人员进场施工。
2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。
3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%， 即人民币：贰拾壹万陆仟元整。
4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：壹拾万零捌仟元整。
六、程质量要求：
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。
七、工程竣工验收结算： 乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于三十三个工作日内结算完毕。
八、延期违约责任： 乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币1000元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
九、质保内容 质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
一、双方在施工中的几项规定：
1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。
2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。
电缆桥架施工安装合同篇四
承包单位 : 建筑工程有限公司 以下简称乙方
一、承包工程项目
1 、工程项目名称 :
2 、工 程 地 址 :
3 、承 包 范 围 :
4 、承包形式： 包工包料 。
5 、工程项目期限 : 年 月 日至: 年 月 日
6 、工程合同总工期： 日历天。
二、协议内容
1 、安全文明施工目标
1) 不发生轻伤及以上人身事故。
2) 不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。
电缆桥架施工安装合同篇五
建设单位：(甲方)
施工单位：(乙方)
签定地点：
根据《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商同意签订本合同，共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
一、承包范围：
二、承包内容：
1、搭设脚手架(满堂红)。
2、上部制作安装。
3、加强焊接。
4、下料，组对，焊接。
5、骨架下料，组对，焊接。
6、除锈、喷漆。
7、内部聚乙烯衬板安装。
一、本工程所用全部主材由甲方负责，乙方只负责本工程项目内的全部人工费和消耗材料(氧气、乙炔、电焊条等)，甲、乙双方保证所提供的材料符合设计文件和合同要求。
二、乙方施工所用的机械设备自备，费用自理。
三、工程完工验收合格乙方向甲方开建筑安装发票。
四、本工程按项目一一制作安装总造价：依据造价公司最终评审造价为准。
五、付款方式：施工单位进入现场开始施工时付___万元。
六、工程质保期为两年，质保金为%合同总价款，质保期内出现质量问题，乙方应无条件无偿返修，并达到设计及规范要求。质保期到期后无质量问题一次付清保修金，利息由乙方自行承但。
一、发包方：
1、施工中发生的设计变更，由甲方负责提供变更手续，并备齐施工所用的全部主材。
2、组织承包方和有关部门参加工程施工图纸的会审及技术交底工作，并保证按期开工。
3、配合乙方解决与其他施工单位的协调事宜。
4、防腐底漆、油漆由甲方购买。
二、承包方：
1、负责编制施工组织设计，按甲方要求制定工期及相关措施。
2、组织人员、设备、机械等进入施工现场。
3、乙方施工人员的住宿及仓库、办公室、等在现场工作期间由乙方自行解决，费用乙方自行承担，乙方施工、生活用水、电费用由乙方承担。
4、乙方施工中的消耗性材料、施工机械等自备、费用自理。
一、开工时间20______年____月____日
二、竣工时间20______年____月____日
三、本合同工期总日历天数0天
四、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。
1、不属包干系数范围内的重工程量变更，使施工工程量增加。
2、不可预见或人力不可抗拒的因素而延误工期甲、乙双方协商解决、负责。
一、乙方必须严格按照国家颁发的建筑安装工程规程规范和标准进行施工。并接受发包方代表的临督及指导，严格执行《电力建设施工及验收规范》。
二、施工中要确保工程质量，达到优质工程施工标准。
三、乙方在施工中必须遵守下列规定：
1、乙方在施工过程中必须保持现场卫生清洁及材料工具等整齐堆放。
2、乙方在施工过程中发现对质量有影响的各方面问题，及时向甲方反映，共同解决。
3、乙方进现场前，应组织所有施工人员学习电厂有关安全规定，施工中严格遵守有关防火、安全及厂内各项规章制度，按甲方批复的施工安全技术组织措施方案严格组织施工，不得野蛮施工，施工中发生一切设备损坏和人身伤亡，其责任由乙方自负。因甲方原因此造成的设备损坏和人身伤亡责任由甲方承担。
一、制作及安装使用的材料都必须有产品合格证或质量证明书。特殊材质的材料除有产品合格证或质量证明书外，材料进厂由甲乙双方共同进行验收清点，必要时应梆材质复检，复检合格后方可使用。
二、乙方安装所用的材料需提前一周向甲方提出材料计划，并标明所用材料的使用部位、材质、规格、数量(以便施工)。
一、施工中合同规定的施工范围如发现有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同有关单位研究确定修改意见或变更文件，乙方按修改或变更的文件施工。
工程验收以国家颁发《电力建设施工及验收技术规范》《电力工业锅炉临察规程》为依据。
乙方责任：
一、若乙方工程质量验收不合格，按结算款的____%处以罚款，并负责返修达到合同约定的质量标准。
二、若乙方原因工程不能按期完工，乙方承担违约责任，工期每延误一天按结算款的___%处以罚款。
甲方责任：
一、未按合同的规定履行自己应负的责任，工期得以顺延并承担由此造成的损失。
二、如因甲方支付乙方的工程进度款不及时，导致工程不能正常进行而延误工期，其责任由甲方负责。
合同发生纠纷，应进行协商解决。协商解决不成到合同履行地人民法院起诉。
一、本合同一式四份，双方各持一份，未尽事宜双方协商解决。
二、本合同自双方代表签定，加盖公章或合同专用章即生效，合同保修期满，结清工程款后终止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
电缆桥架施工安装合同篇六
供方：（以下简称甲方）
需方：（以下简称乙方）
本着平等自愿、互惠互利的原则，甲乙双方根据《xxx合同法》的相关规定，就乙方向甲方购买电缆套管产品事宜，双方协商一致，达成如下条款：
一、产品规格、数量、价格：
规格型号
数量（m）
单价（元/根）
长度为6米/根
1、以上价格为货到乙方工地价，但不包括到指定地点后的卸货费用。
2、以上供货数量根据乙方需要分批发货，总数量以入库验收总量为准。
二、质量与验收：
1、产品执行标准：产品质量应符合国家及其相关行业标准规范规定。
2、甲方发货时随货附送相应产品合格证、检测报告及相关资质证明给乙方。
3、甲方产品质量应与所送样品一致，否则乙方拒绝收货。
4、乙方若对产品质量有异议，应自货物送检后一周内书面提出，超出期限或未提出异议视为产品质量合格。
三、交货方式及运费承担
1、交货时间：甲方应在接到乙方发货通知后及时组织发货，货物最迟应在通知发出后___日内到达工地。
2、到货地点：新邵大道项目部工地或仓库，具体卸货地点货到时再定。
3、接货联系人：
4、甲方按乙方要求采用汽车运输方式发货，费用由甲方承担。
5、产品运输损耗由甲方承担。
四、付款方式
1、结算单价为___元/根，长度为___米/根，此单价含运费不含卸车费。
2、每批次货送到验收后，双方共同在项目部的入库验收单上确认实际交货数量。
3、待整批货全部送到以后，根据验收实际总量乘以单价一次性结算货款总价，并在___日内结清全部货款。
五、违约责任
1、甲方不能按时交货的，乙方可以在总结算款中扣除甲方该批货款额20%的违约金。
2、甲方所交货物品种、型号、规格、质量不符合同规定的，乙方拒收，由此而产生和费用由甲方承担。
六、其他
1、本合同未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议，协议与本合同具有同等效力。
3、本合同履行过程中发生争议，双方应先协商解决，协商不成时，双方可以到乙方所在地人民法院提起诉讼。
合同期限自___年___月___日起至___年___月日___止。
本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（签字盖章）乙方（签字盖章）
账号：账号：
开户行：开户行：
户名：户名：
电话：电话：
签订协议地点：
签订协议时间：___年___月___日
电缆桥架施工安装合同篇七
v甲方：
乙方：
身份证号码：
为了顺利完成
的电缆铺设工程施工任务，甲、乙双方在平等、互惠、自愿的前提下协商达成如下协议：
一、 甲方将
的电缆铺设工程任务承包给乙方施工，甲方按合同支付劳务费给乙方。
三、 承包方式：乙方清包工形式（包括机械、工具），甲方提供主材料
四、 工期：乙方必须按照甲方的进度要求进行组织施工，确保合同工期内顺利完工，如乙方未达到甲方的进度要求，甲方有权进行罚款，延期一天罚款200元计价方式：
五、 工程总价：总工程款40000元，包含图纸范围内所有内容，直至正常通电
六、工程款支付：
工程款做到专款专用，施工中乙方可预支工程款，工程竣工验收合格后，支付总工程款的95%，扣工程款的5%作为质量保证金，质量保证金在一年内无质量问题后支付给乙方。
七、甲方的责任：
1、提供施工图纸和施工总体计划及施工技术交底工作。
2、提供工程所用到的材料。材料供应及时，确保乙方的顺利施工。
八、乙方责任：
1、根据甲方的要求及时组织机械就位、组织班组按图纸施工，施工当中听从施工管理人员的管理安排，直到竣工验收合格。
2、负责场内施工场内电线架设等必要的临时设施建设和守护，
3、施工中用到的机械设备及工具均由乙方自带。
4、负责场内材料的装、运、卸和保护。
5、不准粗制烂造，不准偷工减料，也不得浪费材料，如出现浪费，按照建材价款的十倍罚款。
6、严格执行国家有关安全的法律、法规标准，加强对施工人员的安全教育，严格防范和杜绝各类事故的发生。乙方不落实安全施工措施或工人违规操作出现事故的，乙方自行承担经济责任。
九、工程质量
乙方必须严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量，如因乙方原因造成质量问题，返工到合格为止，由乙方承担材料、工期损失。
本合同一式两份双方各执一份，未尽事宜协商处理，签字起即日生效。
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：
日期： __年__月__日 日期： __年__月__日
电缆桥架施工安装合同篇八
合同编号：甲方（需方）
合同签订地点： 乙方（供方）：
合同签订时间：年
供需的双方依据xxx合同法、建筑法及相关法律、法规、规范之规定，本着自愿、公平、诚实信用的原则，就嵖岈山温泉酒店使用电缆的采购及供货事宜，经充分的协商，一致订立如下合同：
一、产品名称、型号、数量、价款等：
二、质量标准：
所供电线电缆产品质量必须符合国家强制性的标准，线径及长度均不得有负公差，各种的参数均必须满足设计文件、图纸、技术标准及验收规范要求。
三、交（提）货时间和地点：
合同生效后天内一批次送货到甲方工地（驻马店市嵖岈山温泉酒店工地现场），并且将货物卸至需方指定的地点。延误交货时间，每逾期一日，乙方应按合同总价款千分之一计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
四、产品包装及保护：
1、电缆类产品及较长的橡塑线用铁木盘分类包装并用塑料薄膜或蛇皮纸包扎，标示应清晰。包装物不回收。
2、每种规格的电缆均按本合同要求分盘包装，每盘电缆中均不能出现接头，长度及直径均不得出现负公差。
3、乙方必须提供产品安装后详细的.保护措施，并配合甲方进行监督和保护，直至工程综合验收通过为止。
五、验收标准及到货交付：
1、乙方应严格按照国家规范、行业标准要求生产和检验，以确保甲方所需产品的质量要求。甲方提供的设计图纸、技术标准名称及质量要求，必要的技术方案也作为生产及交货验收的依据。
2、乙方应随货向甲方提供电缆的出厂合格证、检验报告、3c 认证、厂家的生产许可证（复印件）等相关质量证明和供方的营业执照副本（复印件）、税务登记证（复印件），并加盖生产厂单位公章（红章）。
3、乙方必须保证交货产品各项性能不得低于图纸的设计标准及国家和行业的质量标准。如在验货过程中发现交货产品的品牌、规格、型号或质量不符合甲方所需产品的要求或不符合国家相关标准的，甲方有权拒收，并要求退货。乙方应承担因此而造成的一切经济损失。
4、乙方交付的电缆必须是全新的。电缆的封端应严密，不允许有接头。多芯的电缆要求分色，分色符合国家标准。电线电缆必须满足环保及行业安全要求。
5、乙方保证在运输中捆扎稳妥，保证产品不受摩擦损伤。对没有进行保护或受损的产品，甲方不予接受。由此产生的一切工期和经济损失均由乙方承担。
6、交货验收应在货物在甲方指定地点落地之后进行，乙方应在电缆到货前24小时通知甲方。甲乙双方、监理单位及甲方委托的验收参与人员，根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求进行交货计量和验收，（外观质量可当场检验，内在质量需送有资质检测机构检测，以检测结果为验收依据）。
7、存在数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料方面不合格情况的，甲方有权拒收、退货、直至解除合同。
8、甲方保留在例行送检之外随时抽查及送检产品的权利，对于产品的任何技术及质量标准不合格，乙方承担检测费用，甲方有权拒收、退货，并要求乙方支付因此造成的其他诸如工期延误、工程返工等损失。
9、各方签字认可后即表示交货验收完成，可以进行安装施工，但并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对甲方造成损失的赔偿。
10、由于乙供电缆原因、调试达不到验收要求，不管该电缆是否经过甲方、监理验收 ，由乙方负责拆除和重新安装。乙方承担由此发生的一切费用，并赔偿损失。
六、质量保修：
1、乙方应按法律、行政法规或国家关于材料质量保修的有关规定，对交付甲方使用的电线电缆在质量保修期内承担质量保修责任。
2、属于保修范围和内容的项目，乙方须在甲方通知后12小时内赶到现场察看情况，无须更换的，在察看情况后24小时内处理完毕并清理维修现场，做到工完场清。须更换的，乙方提出时间表并在得到甲方或委托人认可后严格按时间表更换维修。费用由乙方承担。
3、每个维修项目完成后，经使用方和甲方代表验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。
4、违反以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方有权直接委托他方处理，处理结果由使用方、甲方签字认可后生效，因此发生的费用从甲方支付乙方的任何款项中扣除，不足部分由乙方补足。
5、乙方保证：在免费保修期满后至材料有效寿命年限内，继续提供维修服务，并按优惠价收取费用。
6、乙方保证：因乙方提供的材料本身存在内在的缺陷等质量问题，在保修期内虽未发现，乙方仍应在材料的有效使用年限内，承担质量责任；如因乙方提供的材料本身存在内在的缺陷等质量问题而造成甲方和/或第三人的损害，乙方承担全部赔偿责任。
7、本合同约定所购电缆的保修期为：两年；终身维护；自工程竣工验收合格之日起计算。
8、保修范围：本合同所包含的项目、双方其他约定等全部内容。
9、保修责任：乙方保修范围内，造成甲方和使用方的全部损失，均由乙方负责。
10、保修款：双方同意从乙方结算款中截留5%作为保修款，保修期满后，乙方已完成全部保修工作后（需使用方、甲方签字认可）付清。甲方垫付维修费用超出保修款总额，超出部分仍由乙方支付；所有保修款在结算时均不计利息。
七、付款方式和期限：
合同签订后，预付订金格后一个月内支付至合同价款的，余款作为质保金，质保期满后扣除发生的维修费用一次性无息付清。
八、违约责任：
1、如乙方未在合同约定的供货日期内到货或未能按时通过甲方及监理验收，每逾期一天按合同总价款千分之一承担违约金，若延迟天数超过15天，甲方有权单方终止合同，乙方必须于接到甲方书面解约通知之日起三天内退还甲方已付货款，并向甲方支付合同总价10%的违约金。
2、因乙方原因产品质量达不到协议书约定的质量标准或未能按时通过验收，乙方负责更换退货，交货日期不予顺延并按约定承担违约责任和终止合同，造成损失的还应赔偿其损失。
3、甲方未按合同约定付款，乙方有权停止供货，并按实际所欠货款每天赔偿千分之一给乙方。
4、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
6、非因使用、保管不当，在安全使用期内因产品质量造成人员、财产损害的，由乙方承担全部直接损失。
九、解决合同纠纷的方式：
合同在履行过程中如有争议，双方协商解决；协商不成时可向工程所在地人民法院起诉。
十、其他约定事项：
1、合同未尽事宜，双方协商确定；
2、本合同双方签字盖章后生效。
3、本合同一式四份。甲乙双方各执两份。
4、合同附件作为合同整体的一部分，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
电缆桥架施工安装合同篇九
乙方：______________身份证号码
为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任和权利，按照《xxx合同法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。
1 工程名称：武西高速桃花欲黄河大桥嘉应观互通区高杆灯电缆沟开挖、回填工程。（具体位置双方现场指定）
2．质量等级
准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量必须达到有关标准的合格等级。
3．合同价款：
3．1 合同造价定为开挖电缆沟和土方回填总共每米3．2 签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调整。
4．工程结算：
电缆沟的长度以甲方指定的实际有用长度计算。
电缆沟全部开挖完成后，付全部开挖完成后总工程款的50%工程费用，待电缆敷设后，所有电缆沟回填完成以后将所有工程款结清。
5．进度计划：乙方于开始施工，甲方在敷设电缆的同时，乙方必须配合甲方及时做好土方回填工作，否则造成的一切损失有乙方负责。
6．（1） 乙方必须遵守《xxx安全生产法》，按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及xxx国家标准《建筑施工安全检查标准》jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理，确保安全施工。
乙方应自行办理其自身范围内的施工人员的意外保险。
7．（2） 乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员在现场施工。施工过程出现任何安全问题有乙方负责。
甲方:乙方:
年月日