范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
拆除工程专业承包三级篇一
二、工程地点：
三、承包内容：
四、承包形式：乙方包工包料
五、工程总造价人民币（大写）（元）。
第二条施工准备
一、甲方：
1、区域以外的“三通一平”，负责施工区域以外进场道路的畅通。
2、开工前三日内由甲方对拆除区域内的水、电、汽、煤气进行断离。
二、乙方：
2、组织施工管理人员、材料、施工机械进场；
3、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划；
4、按照建筑物爆破规范要求做好烟囱爆破的安全防护措施，并按有关法规要求办理相关手续。
第三条工程期限
一、该项工程工期为天（日历天），自年月日开工至年月日竣工验收。
二、开工前天，乙方向甲方发出开工通知书。
三、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：不可抗力的因素而延误工期。
第四条工程质量：
一、乙方必须严格按照国家颁发的建筑拆除工程施工规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。
二、乙方在施工过程中必须遵守下列条款：
1、必须对拆除区域进行围护，拉运垃圾车辆必须加盖篷布，垃圾不得沿路抛洒；
3、拆除工程所产生的建筑垃圾，由乙方按照环保要求自找垃圾排放点，并自行清理；
5、按照附表规定及乙方拆除的部分设备及建筑钢筋折价处理给乙方，其折价款为1700元/吨；吨位计量以甲方计量磅单为准。
第五条建筑材料、设备的供应
该项拆除工程所需的材料、设备均由乙方采购。
第六条工程价款的结算与支付
一、本合同造价结算方式：
三、工程竣工验收合格后，甲方按照审计后的工程总造价乙方给甲方正式税票进行结算，一次付清。
第七条工程验收
工程竣工验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及甲方要求为依据。
第八条违约责任
乙方的责任：
二、承包人有下列情况之一者，承包人自愿向发包人支付该项工程总价款10%的违约金：
1、在接到甲方的开工令后7日内未进场施工；
2、无视甲方的书面警告，不履行合同规定其义务；
3、不经甲方同意，私自分包。
甲方的责任：
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
二、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
三、乙方验收通知书送达10日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金3%。
第九条纠纷解决办法
执行本合同发生争议后，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意向合同签约地人民法院提起诉讼。
第十条附则
一、本合同正本一式四份，副本一式两份。甲、乙双方各执正本两份、副本一份。
二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。
三、本合同签订后，如发生变更，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
甲方：（盖章）：
乙方：（盖章）：
年月日：
拆除工程专业承包三级篇二
甲方:
乙方：
甲方与乙方____签订的装修工程施工合同，现经双方协商同意，订本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，双方协商一致达成如下终止协议：
一、经双方核实，截止目前甲方共完成工程总价款___万元
二、项目施工过程中乙方已累计支付甲方各项款项___万元。本协议签字之后甲方向乙方在十月月底退还___万元。至此双方再无任何债权债务关系。
三、本协议由双方签字盖章后生效，协议文本一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）
日期：
拆除工程专业承包三级篇三
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
依照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关劳务提供及其他事项，达成如下协议：
第一条：工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程内容：
第二条：承包范围
1.水泥有限公司厂区拆除范围内所有建筑物：(拆迁之后废钢归于乙方)
2.甲方愿意将水泥厂置于______xx市水泥厂内所有设备机器连同附属厂房全部承包给乙方拆除(以厂区围墙内一切建筑)。
3.甲方要求乙方必须在规定工期(150天，雨水及节假日顺延)内全部拆除。
拆除后平整后交付甲方使用(具体拆除工期计算以甲方为准，甲方签约时间：_______________x年______xx月______xx日)
第三条：工程工期
2.总工期为______xx日，工程进程按甲方所要求。
第四条：合同价款、工程款支付及结算
1.甲方向乙方支付拆除工程款，总金额大写：贰佰柒拾万元(:___元)。
2.拆除完毕后______xx日内一次性付清全部拆除工程款。
3.乙方必须将场内设备、废钢、线缆以每吨1000元过磅后付给甲方。
甲方以每平方45元(以实际拆除面积为准)付给乙方作为拆除费用补助。
(合同签订一周内乙方以现金支付方式向甲方支付定金贰拾万元)
第五条：甲乙方工作职责
一.甲方责任：
1.负责拟拆除房屋的断水、断电、断气、等工作。
2.配合乙方做好各方面协调工作。
3.保证拟拆除房屋建、构筑物的完整性。
4.负责对拆迁施工现场的监督、检查。
5.负责对拆除完毕的地块进行验收。
6.甲方需负责提供倾倒垃圾的具体场所及车辆的道路通行许可。
垃圾外运不得超过四公里。
甲方自本合同签订之日起不得出让场内一切设备。
7.新建的___由乙方负责落实。
二.乙方责任：
1.按甲方要求按时进入拆迁现场，保证工期的顺利完成。
2.负责对本协议所列拆除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运工作。
3.因乙方原因造成的各种事故、行政处罚等一切责任、费用等均由乙方自行承担。
4.在拆除现场坚持文明施工，对出入施工现场的道路及时安排人员清扫，回收材料的堆码应有严格的区域，严禁在道路、通道堆放任何材料。
5.施工过程中一切安全责任由乙方自行负责。
6.拆除厂房工程的单位必须具有专业的房屋拆除资质，并报甲方有关专业部门备案。
第六条：违约责任
1.若甲方按照合同规定时间交付施工场地，而乙方不能按合同规定时间完成拆除任务，则按每延期一天罚款5000元天。
2.若甲方没有按照合同规定支付工程款，乙方有权要求停工，甲方则需按每延期一天赔偿乙方5000元天。
第七条：安全施工
1.乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
2.进场前应对机械、人员进行投保。
保险费用在报价中考虑，甲方不另行支付。
乙方应遵守现场的一切规章制度，因乙方原因造成的安全事故由乙方负责一切责任。
3.发生重大事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。
同时按政府的有关要求处理。
4.乙方在动力设备、高压线路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前，甲方需安排专业人员配合。
第八条：争议
甲方必须保证本次工程的真实合法性，如有差错甲方应负相应责任。
甲乙双方发生争议时，应该本着友好合作的宗旨，协商解决。
双方协商不成，可向施工当地人民法院提起诉讼。
本合同一式四份，双方各执二份，签字盖章同具法律效力。
甲方：
乙方：
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话
拆除工程专业承包三级篇四
乙方：______________
________年____月____日，甲方就浮法玻璃一线窑炉拆除及拆除下的废砖销售进行公开招标，乙方中标。经双方协商，达成如下合同：
一、承包拆除内容：
1、熔化部：大碹、胸墙、后山墙、上层池壁、前脸吊墙及需要拆除的铁件。
2、卡脖：碹、胸墙、吊墙。
3、冷却部：碹和胸墙(根据现场实际情况决定是否拆除)、前后山墙。
4、小炉：碹、墙、底及铁件。
5、蓄热室：碹、墙、炉条碹及需要拆除的铁件。
6、流道、流槽、锡槽部分槽底砖、部分顶盖砖。
7、池壁风管(还有窑上需要拆除的铁件)。
8、玻璃清理：从投料口到冷却部以及流道处所有玻璃。
二、工期(五十天)
从________年____月____日至____月____日
三、拆除费用及废砖售价
1、砖材(包括锡槽顶盖砖)及铁件拆除每吨68元、锡槽底砖拆除每吨200元(吨位计算方式：以窑炉设计图纸为依据，按照拆除部位砖材的理论重量，去除15%砖材烧损量核定吨位);窑内玻璃清理每吨100元(按实际清理体积×比重计算吨位).
2、拆除下的废砖经甲方地衡计重，由乙方以现金方式购买回收，双方商定各种废砖单价为：
项目单价/吨备注
电熔锆刚玉砖4000元/t
电熔刚玉砖1000元/t
锆英石砖9100元/t
镁铬砖100元/t
镁__砖260元/t
粘土砖
四、付款及结算方式
1、窑炉拆除及玻璃清理：开工前甲方预付给乙方叁万元，此后按工程进度每十天支付一次拆除费用，工程完工验收合格后乙方开具劳务票结清剩余费用。
2、废砖销售：乙方自行解决车辆运输，按一车一结算的方式支付废砖款，甲方收到货款后开据普通收据。
3、最后一车废砖出厂前，合同保证金可做为货款结算，长退短补。
五、拆除技术要求
1、拆除时不能损害到保留部位。
2、拆除大碹时，要分段拆除，并对池底采取保护措施(如放废旧轮胎)，防止损伤池底。
3、拆除下来的所有砖材由甲方技术人员认定为有自用价值的，由乙方按分类运到甲方指定地点存留，其余作为废砖，由乙方按合同约定回收。
4、清理玻璃时，必须小心，不能损伤池壁、池底。
5、清理出的玻璃不能被污染，运到指定场地，并堆到一定高度。
6、池壁风管按要求拆卸并堆放至指定地点，保护出风口，防止进入杂物。
7、窑上需要拆除的铁件，按要求拆除(如不能损坏螺纹等)，并运到指定地点。
8、拆除完工后将工作现场清理干净。
六、安全约定
乙方自行解决施工期间所雇人员的食宿和管理、自备工器具、运输车辆及所有辅助材料、人员劳动保护用品和施工安全防护设施。负责施工期间的日常安全管理(乙方人员只能在工作场所范围，不得进入厂区其它地方)。如发生一切安全事故，均由乙方自行承担，甲方概不负责。
七、违约责任
1、乙方在合同签订前已向甲方交纳合同保证金壹拾贰万元，如乙方不按期开工和完工，每拖延一天处罚伍仟元，在合同保证金或拆除费用中扣除。
2、乙方如有不按技术要求施工(如砖材混堆，损伤保留部位，碎玻璃严重污染等)的行为，经甲方施工人员要求仍不改正的，甲方有权扣除保证金并随时终止合同履行。
3、乙方在拆除过程中如损坏保留部位(包括周围设备等)，必须按当前市场价赔偿。
4、乙方应在窑炉拆除完工后十日内，将购买的废砖全部运离甲方厂区，否则视为乙方放弃购买，甲方有权没收合同保证金并重新对外销售。
5、甲方如不按期支付拆除费用，乙方有权要求甲方改正并赔偿乙方损失。
八、本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效，合同履行完毕终止。
甲方：_______________乙方：______________
________年____月____日
拆除工程专业承包三级篇五
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
甲方取得黄鹤楼酒厂配电、酒罐拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务，根据我国有关法律、法规的规定，经甲乙双方协商同意拟定本协议，以资双方共同遵守。
（一） 拆除任务：
黄鹤楼酒厂配电、酒罐设备。
（二） 拆除范围：
配电房内与配电有关的物资，酒罐房与酒罐有关的物资。
（三） 拆除期限
依据甲方的`整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完成拆除任务。即： 年 月 日至 年 月 日，历时天 。
（四） 付款方式：
甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币 万元。施工保证金 万元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为，三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。
（五） 乙方权利及义务：
1、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。
2、制定详细的施工方案及安全措施。
3、负责拆除现场的安全及文明管理。
4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施，及配备现场消防设施。
5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全，施工过程中造成的所有事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。
（六） 本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议均视同本合同的组成部分。
（七） 如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
（八） 本合同经双方签字盖章即生效，一式三份有同等效力，甲乙双方各持一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________