劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议，是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
外墙保温材料供货合同篇一
发包人(全称)：?承包人(全称)：
依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本专业分包工程施工事项协商一致，订立本施工合同。
第一条?工程内容
1工程名称：
2工程地址：
3工程内容：楼外墙保温
第二条?工程承包范围及方式
1、承包范围：施工图范围内外墙面全部保温部位的保温施工，其中包括脚手架眼封墙以及外脚手架的局部整改搭设，脚手架板、竹笆的敷设、安全防护等。
2、分包方式：劳务分包
第三条?合同工期
1、开工日期：开工日期为?年?月?日工期为?天。
2、甲方于劳务作业人员进场之前3日，提供外墙施工作业面。
第四条?工程质量
1、满足图集：05yj3-1，d型施工要求。
2、必需符合?的验收标准。
3、工程质量标准：合格
第五条?发包人责任
1、工人住宿，生活及施工用水、电(电费按5元/人。月，超出部分承包方自理)外墙保温施工用脚手架，提供垂直运输，施工图纸及技术交底，施工所需材料及辅材的正常供应。
2、发包人负责审核并批准乙方的施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。
3、发包人根据合同要求及时拨款，因款项不到位而造成的工期延误由发包人承担。
4、发包人满足施工和生活用水电量的需求。
5、发包人负责协调承包人与其它分包商的配合工作。
第六条?承包人责任
1、承包人应向发包人提供施工组织设计(内容包括技术、质量、工序安排、工期安排、成品保护、安全施工)。
2、承包人负责二次材料进场和保管、领用及外脚手架的安全围护加固、检查。安全帽、安全带、等安全防护用品自理。
3、承包人应按照国家和乌拉盖管理区现行及企业技术规范、标准、规程进行外墙保温施工。承包人派驻工地项目经理承包人必须建立完善的.质量及安全管理体系，配备相关人员进行质量安全管理。
4、承包人应在开工前递交有相关劳务资质并应积极组织好本工程所需的各种专业人员，保证足够的施工技术力量和劳动力。
5、承包人自行检查外脚手架是否符合安全施工需要，如不符合则不得擅自施工，承包人对现场的施工人员的安全生产和各种人身安全事故承担全部责任，承包人所需施工工具必须齐全，满足施工要求。
6、承包人所施工的外墙保温工程在正常使用和维护条件下，使用年限不应少于20_________年。并承担在此期间因承包人施工质量问题所引起人身伤亡事故所造成的一切经济损失。
7、承包方负责将凸窗及装饰线上堆积的废弃混凝土剔凿清理完毕后进行施工。
8、承包人应根据发包人提出的要求和有关技术说明，进行外墙保温工程施工。承包人应及时提供和保证相关材料、人员、机具的供应和到位。并在进场后三日内向甲方递交施工进度计划，以确保整个施工的顺利进行。
9、承包人严格遵守施工现场管理规定，保证安全文明施工，对施工中扬尘、噪音、环境污染、垃圾处理等要求及时有效。并做到工完、料净、场清，保证施工现场整洁有序，创乌拉盖管理区安全文明工地。
10、承包人负责施工全过程的质量控制及安全文明施工管理，服从安全防护、临时用电安全、机械安全、保卫消防管理、现场管理、料具管理、环境保护管理、环卫卫生管理等方面达到发包人要求。
11、承包人应服从发包人、业主、监理单位的指令、安排、检验及各规章制度。违反国家及地方或工地有关质量、安全文明施工的有关规定，甲方和监理可做出每次500―20_________元的罚款。
12、承包人制定有效的成品、半成品保护措施，书面对施工人员交底，提高施工人员成品、半成品保护意识，以免造成成品、半成品损失。下道工序交接前，承担成品保护工作。
13、承包人应及时将保温施工的垃圾清运至发包人指定地点，有发包人统一运至场外。
14、承包方施工人员进场必需进行_____教育，做到安全文明施工。承包方施工人员进场后需向发包方上报管理班子及各工种人员名单。
第七条?合同价款
1、合同总价：按实际结算工程量为准，承包范围以外用工签证按每工日43元结算。
2、价款调整：按实际施工展开面积计取工程量，单价14元/?o不再调整工程价款。滴水线条安装及2.1项工作内容均已含在本单价内。
3、合同单价：所有施工部位均按综合每平方米14元计取。
第八条?付款方式
1、计算原则：对于所有施工内容均按展开面积进行计算。
2、每五层面层完成后付至该五层人工费的75%的进度款，工程竣工验收合格后一个月内付至结算款为95%，余5%质保金，验收合格之日起满两年工程无质量问题，一次付清。
第九条?工期顺延
1、因遇不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度时。
2、各工种交差作业时对外墙保温破坏而进行有偿修复时，与保温作业面交接的其他工作操作影响保温收口时，工期相应延长。
3、发包方在合同规定开工日期前2天，不能交承包外墙保温施工作业条件，施工用水或电源未按规定接通，影响承包方进场施工时。
4、在施工中因停水、停电连续影响8小时以上时。
5、未按合同规定拨付工程进度款而影响施工进度时。
第十条?工程验收
1、在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：
(1)竣工验收;
(2)乙方在施工过程中违反甲方或监理的有关规定、质量、文明施工及安全、违反操作规程，甲方可视具体情况给予处罚。
(3)材料验收;材料复试合格后准许使用。
(4)隐蔽工程验收：经监理及项目部验收?合格后进入下道工序。
2、工程完工后，乙方应通知甲方验收。甲方自接到竣工验收通知单后七日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续。签署保修单，乙方应向甲方提交完整的竣工资料。
3、双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。严把火灾关，如引起火灾全部损失有乙方承担并罚款2―5万元。
4、本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下保修期限为二年。
第十一条?违约责任
1、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期。
2、乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的其它损失。
3、一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。
4、一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
5、由乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方每日支付给甲方工程款总造价百分之一得违约金。延误工期10天以上除向甲方支付违约金外，甲方有权随时安排其他专业公司进驻现场进行施工，所发生的进出场费用由乙方承担，施工费用从乙方工程款中扣除。(乙方必须无条件在三日内全部清理退场)
6、对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按11.3的标准支付违约金。
第十二条?合同纠纷的解决方式
1、甲乙双方进行调解
2、调解不成，依法向当地人民法院起诉。
第十三条
本合同签订后，承、发包双方如果需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
本合同一式四份，发包人、承包人各执二份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后终止。
第十四条?补充条款：无
甲方(公章)：_________?乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________?法定代表人(签字)：_________
外墙保温材料供货合同篇二
甲方：
乙方：
根据双方自愿和《中华人民共和国民法典》以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同共同遵守。
第一条：工程概况
1、工程名称：安卫生院。
2、工程地址：安。
3、工程范围：外墙保温。
第二条：工期
总工期为天，若因下述原因，则工期顺延：
(1)因气候或其他不可抗力的因素;
(2)甲方不按时提供施工条件;
(3)甲方未按合同规定支付工程进度款;
(4)甲方未按工程实际提供相应的协作。
第三条：工程质量及材质要求
1、外墙保温，本栋号施工图要求为无极保温。
2、乙方使用材料经过国家检测单位检测认定合格产品。
3、质量符合相关验收单位验收标准。
第四条：承包方式及包干价
1、承包方式：外墙保温、包工包料。
2、保温综合包干价：50元平方米(税后价)。
3、沙、水泥由甲方无偿提供。
4、现场水电、脚手架、塔吊、材料堆放地等由甲方负责提供。
第五条：付款方式、质保金、工程结算
1、付款方式：工程完工后甲方一次性付清质保金外的剩余工程款。
2、质保金：质保金2%，________年后如无质量问题甲方应在____日内支付给乙方，如出现质量问题甲方应通知乙方进行整改，乙方整改合格后甲方____日内退还乙方质保金。
3、结算方式：工程量以现场实际施工完成的面积计算。
第六条：双方责任
(一)甲方责任：
1、甲方应按时支付工程款;
2、开工前三天，负责安排现场用水、电源、办公和仓库用房。
3、要求甲方的交接基面满足乙方施工要求，偏差部位由甲方剃打。
(二)乙方责任：
1、严格按施工方案进行施工，确保工期质量达到合格;
2、不得将工程转包给本公司以外的施工队伍;
3、施工期间因乙方原因造成的一切大小安全事故，由乙方自负。
4、负责外墙保温工程材料送检。
5、乙方应全面审核工作交接面，一经交接，即全权负责后续质量。
6、乙方负责保温资料。
第七条：其他
1、甲方应及时组织验收。
2、本工程保修期为12个月，保修期内，乙方业务人员应不定期进行质量回访;并对存在质量问题的部位整修。
第八条：违约责任
合同发生争议时，由双方协商解决，提供双方认可的仲裁机构裁定，直至起诉至乙方。所在地法院管辖地。
第九条：本合同壹式贰份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效，至竣工验收结清工程款之日自然失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
外墙保温材料供货合同篇三
甲方：
乙方：
根据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方在公平互利的基础上，就渤海花园8、9楼管道保温材料的供货签订如下合同，双方共同遵守。
1、项目名称：渤海花园小区8、9楼。
2、单价。
3、供货地点：甲方指定。
本合同确定华美橡塑保温材料由乙方供应。
乙方供应的材料必须符合国家行业标准。提供产品检验报告，进场的材料必须检测合格且保质保量。
1、接甲方通知后，乙方在三天内把相关材料运到现场，并随货提供主要材料检测合格证等相关技术材料。
2、乙方应按甲方提供的材料计划做好材料供应。
3、乙方负责将材料运输到甲方指定的地点，装卸货自理。
货到现场经甲方、监理验收合格后，货款一次性付清。
1、甲方责任和义务。
a、提前三天通知乙方供货。
b、按合同结付货款。
2、乙方责任和义务。
a、按合同保质保量供应材料。
b、因乙方交货不及时影响甲方施工进度，所造成的一切损失由乙方负责。
c、因乙方提供的材料，造成管道保温工程出现质量问题，所造成的一切损失由乙方承担。
如需送检，产品合格甲方将承担此次送检费用，产品不合格则由乙方承担此次送检费用并无条件退款。
本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具同等法律效力。
自合同签字之日起生效，未尽事宜双方协商解决，协商不成可提交当地人民法院或仲裁机构处理。
甲方(公章)：_________。乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。_________年____月____日。
外墙保温材料供货合同篇四
买方：(以下简称甲方)
卖方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，就xxxx外墙、内墙用保温材料的供货，签订本合同并遵照执行：
注：
1、本合同为固定单价合同，单价包括所有费用;
2、结算时数量按甲方要求的实际供货数量结算，但因乙方不能保证每吨保温材料外墙能施工50平米、内墙能施工100平米所增加的材料费用由乙方自行承担，甲方不支付此部分货款，如因总承包单位施工方法不得当所造成的浪费或施工厚度外墙超过4cm、内墙超过2cm，由总承包单位负责，乙方不承担责任。
1、计划供货日期：各楼保温材料根据工程进度在接到甲方书面通知5日内运抵甲方工地现场指定地点卸车交货。
2、交货时间除不可抗力外不得顺延。
1、每到工地100t保温材料支付一次货款，每次支付至该批已到货款的70%;
3、余10%作为质保金，质保期(二年)满后经甲方复验合格后一次性付清余款。
1、交货地点：
2、运输方式及费用承担：乙方负责并承担费用。
3、包装方式：乙方自行确定，但是必须足以保证货物安全和适于长途运输和装卸。
4、风险及其承担：货物交付、验收合格之前的一切毁损或者灭失的风险由乙方承担，乙方自行办理货物运输中相关的各种保险。
5、材料装卸车及费用承担：乙方负责并承担费用。
1、符合《民用建筑热工设计规范》gb50176-93和《民用建筑节能设计标准》jgj26-95等国家质量标准，必须负责通过地方质检部门等相关部门的综合验收。现场抽样送检必须达到合格标准。
2、要求：
(1)材料配比为：粉料1公斤：水2公斤;
(3)如果总承包单位按照乙方所提供的配比、方法进行施工，乙方派人指导施工。即每吨材料可施工外墙50平米、内墙100平米，如不能保证每吨保温材料外墙能施工50平米、内墙能施工100平米所增加的材料费用由乙方自行承担。如因总承包单位施工方法不得当所造成的浪费或施工厚度外墙超过4cm、内墙超过2cm，由总承包单位负责，乙方不承担责任。
(4)必须满足65%建筑节能保温要求及通过墙改办验收。
1、甲方责任
1)负责组织各相关单位的协调工作，及时接收和验收货物。
2)按照合同约定支付应付款项。
2、乙方责任
1)乙方应保证合同货物符合国家最新颁布的质量标准;乙方应提供给甲方发票;材料试验检测费用由乙方承担。
2)乙方应派专人在总包单位施工期间现场进行监督和指导。
3)乙方所供材料必须具有山东省墙改办出具的产品外墙外保温系统认定证书，具有烟台市墙改办出具的备案登记证明，具有山东省建筑工程质量监督检验测试中心出具的产品检测报告。
4)乙方应及时回答甲方提出的有关技术问题，并提供材料合格证等有关资料。
6)若因乙方产品原因造成质量事故，乙方承担全部责任并赔偿甲方全部损失。
7)乙方发运货物48小时之前，应当以电话、传真、电子邮件等尽可能的方式通知甲方，以利于甲方安排人员进行货物接受和验收，如果乙方没有及时通知，造成的任何额外费用均由乙方承担。
1.总承包单位施工完毕并验收合格后，经双方签署验收合格证书之日起计算质保期为二年。
2.质保期内属于乙方所供材料质量问题由乙方免费维修，并且保证甲方通知后24小时内到达现场解决。
1、甲方责任
如甲方未按期付款，则按应付款的银行同期贷款利息向乙方支付违约金。
2、乙方责任
2.1如果乙方未能按合同规定的时间交货，每逾期一日，按合同总价款的5‰向甲方支付违约金，逾期达20日或者合同生效后，乙方明确表示或以其行为表明不履行交付货物之义务，或者乙方未经甲方同意擅自将合同产品转由他人制造，甲方有权解除合同，乙方在收到甲方终止合同通知书5日内返还已付货款和按合同总价款的30%支付违约金，并赔偿甲方由此所造成的经济损失，包括：(1)甲方可依其认为适当的`条件和方法购买与未交货类似的产品，乙方应对购买类似产品超出的价格和费用承担赔偿责任;(2)合同履行后甲方可以获得的经济利益。
2.2乙方提供的产品在总包单位施工期间或在质保期内经发现存在质量缺陷，乙方应在接到甲方的通知后即时派人到达现场予以无偿更换，因更换给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。如乙方在合理期限内未能返修或无力修复，甲方另择他人返修的费用和给甲方造成的经济损失均由乙方承担，乙方仍应承担质保期内质量保证责任。
2.3乙方提供的产品在总包单位施工期间或在质保期内发生质量缺陷，虽经返修或更换仍达不到合同约定的质量标准，乙方应同意甲方提出的如下一项或多项的索赔要求：
(1)乙方赔偿甲方因产品质量缺陷给甲方造成的全部损失。(含甲方另购类似产品所增加的费用及甲方预期利益损失)
(2)如甲方同意接受该产品，则应根据产品质量偏差情况以及甲方所遭受的损失情况，经甲乙双方商定，降低产品价格。
(3)如甲乙双方就降价事宜达不成协议或者甲方不同意接受该质量不合格产品，甲方有权解除合同，乙方在收到甲方解除合同通知书5日内返还货款，接收退货，并按合同总价款的50%支付违约金。如违约金不足弥补甲方全部损失(含可得利益损失)时，乙方还应承担相应的赔偿责任。
2.4如果在甲方发出终止合同或索赔通知书5日内，乙方未做答复，应视为已被乙方接受，甲方将从应付货款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。
1、乙方须提供产品说明书、合格证、国家颁发的3c认证等有关资料。所供材料的型号、产地、数量、性能、指标必须与合同相符。对验收不通过的材料，乙方必须在5天内更换。由此造成的一切后果由乙方负责。
2、货物运抵现场库房乙方卸车后，由甲方组织施工单位、监理单位与乙方按规定对材料有关内在和外观质量规格、数量、性能等按国家现行的质量标准共同验收，签证办理手续，但不应将其视为最终定论。最终验收定论和验收须总包单位施工完毕并验收合格达到相关部门检测要求。
1、双方发生纠纷应友好协商解决。协商不成则应提交合同签订地人民法院诉讼解决。
2、本合同一式捌份，甲乙双方签字、盖章后生效，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。在双方履行完各自权利和义务后即告终止。
3、合同签订地点：
甲方(章)：乙方(章)：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人:
电话：电话：
年月日
外墙保温材料供货合同篇五
甲方(需方)：
乙方(供方)：
甲乙双方依照《民法典》本着自愿、公平、公正和诚实守信的原则，就乙方向甲方供应外墙保温材料事宜，达成以下协议：
一、产品名称及规格型号：
二、价格与数量：价格： 元吨(含税开发票)，暂定 吨
三、付款方式：
四、供货时间及数量：甲方提前三天电话或传真通知乙方，乙方必须按时保质保量送货。若乙方接到通知后不能按时送货，由此给甲方带来的窝工损失由乙方承担。
五、产品包装标准：为25㎏袋，每袋质量偏差0.5㎏， 采用 材质包装。
六、产品质量要求：乙方向甲方供应的外墙保温材料必须符合国家标准，必须有合格证，检验报告，产品质量说明书，施工说明书等。乙方交货时，甲乙双方应对乙方所供材料进行留存检验，若检验不合格视为乙方所交该批材料全部不合格。由此给甲方造成的工期和窝工等损失由乙方承担，且乙方向甲方退还全部货款并解除合同。
七、交提货方式和地点：乙方负责送货到甲方工地并卸至甲方指定位置，乙方承担运费和卸货费。
八、货物验收方法、地点及期限：乙方供应的货物到达后，甲方及时组织人员对货物的数量进行验收并对收到的货物进行留样封存，提交有检验资质的机构进行质量检验。
九、本产品检测报告(检测机构复检报告)由乙方提供，费用由乙方承担。
十、乙方必须保证所供货物的产品质量，否则，由产品质量所引起的工程质量问题(如墙面空鼓、裂缝、脱落、强度低等)，由乙方承担全部责任。乙方应协助甲方对有质量问题部分工程进行拆除和重新施工，直到工程质量合格。拆除和返工的费用由乙方承担，同时乙方还应承担产品质量问题等的违约责任并赔偿甲方的损失。
十
一、甲方必须按照约定的时间结算货款，若迟迟不能付款乙方有权拒绝送货。
十
二、乙方必须按照约定的时间向甲方提供符合质量约定的产品，若产品不符合约定的，乙方必须及时更换，不得拖延影响甲方施工，否则由乙方承担甲方的窝工损失。
十
三、乙方拟派专业技术人员到甲方施工现场进行施工技术指导和监督，甲乙双方共同协作使得保温工程质量达到合格要求。
十
四、甲方在施工中应按照乙方的技术人员的要求施工，因甲方施工人员造成的货物损耗和质量问题甲方自行承担责任。
十
五、施工结束后，现场剩余的保温材料，若包装完好未受损坏的全部原价退给乙方。
十
六、违约责任：在合同履行过程中，双方应遵照合同约定执行，若一方违约承担违约责任。
十
七、合同如有未尽事宜，双方共同协商签订补充合同(补充合同与原合同具有同等法律效力)。
十
八、本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人协商解决;协商不成的任何一方均可向合同签订地点人民法院起诉。
十
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
二
十、本合同经双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
外墙保温材料供货合同篇六
乙方：_________________ 以下简称乙方
根据《中华人民共和国建筑法和劳动法》的有关规定，本着互惠互利的原则，甲方将北京小镇18.19#楼外墙保温节能材料由乙方供货，经双方协商一致，达成以下协议望共同遵守：
一、供货地点：_________________
二、工程名称：_____________
三、材料名称：________________
四、价格：按实际施工外墙保温面积计算 ___________元/平方米(含税材料价格)、(不含人工费)。
五：楼施工完毕后按实际已完工程量付 ___________%材料款。在建筑节能验收合格备案后除预留___________%的保修金，其余一次付清。
六、质量和管理：乙方必须按甲方要求提供材料符合设计和规范要求。乙方负责提供材料生产厂家的资质，生产许可证，厂家的检验报告及各种材料进场后的复检报告。所提供资料必须按规范规定要求，符合建筑节能相关标准要求。同时做好施工技术交底，乙方负责技术指导并负责保证通过节能验收。在施工中所出现材料、施工质量问题造成损失均由乙方承担责任。现场钻芯取样由乙方安排负责并承担费用。
七、供货时间：以甲方电话通知为准，乙方必须按甲方通知的时间及时供货，不得耽误施工工期，若因乙方供货不及时造成停工，由乙方负责承担经济损失。
八、本协议一式两份：甲乙双方各持一份，双方签字之日起生效，工程完工后结清余款后自动失效。
甲方(公章)：___________乙方(公章)：___________
___________年__________月____日