合同协议的签署应该经过双方充分的协商和考虑,以确保双方的利益得到保障。以下是一些合同协议的典型案例,可以帮助大家更好地理解合同的应用。
检测委托合同
乙方:________
甲方的'工程由乙方负责检测,特订立本合同。
第一条工程概况
第二条检测内容
1、检测项目内容:按国家有关规范规定对所需项目进行检测。水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结普通砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼配合比、砂浆配合比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。
第三条检测程序
一、原材料检测,由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测;
二、现场检测,甲方须提前二天通知乙方;
四、乙方按规定时间出具检测报告,由甲方道乙方领取检测报告。
第四条检测时间及双方责任
1、甲方:
(1)严格按照国家标准规范进行取样送试。
(2)现场检测时提供必要检测条件(如:水、电、现场等)。保证检测过程中试送人员安全必须接待送试员证件。
2、乙方:
(1)严格按照国家标准规范工整、科学、准确即使的完成检测工作。
(2)现场检测过程中必须有可靠的安全措施,其事故责任自负。检测过程如遇争议,甲乙双方协商解决。
第五条检测收费标准如下
1、检测费用按2、60元∕米(砖混、框架);
2、出现重复检测费用另外收取(收费标准件附表);
3、检测费用收取方式:开工签订合同时,50000、00元∕栋;主体工程完工时,追加30000、00元;工程竣工、检测报告出具齐全,结清全部检测费用。
第六条其他
解决合同纠纷方式:双方协商解决,诉讼管辖法院为工程所在法院。
1、本合同双方签字、盖章后生效。
2、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(公章):________乙方(公章):________
法定代表人(签字):________法定代表人(签字):________
委托检测合同
检测方(乙方):
为了确保工程质量,根据有关规定及设计、质监部门的要求,甲方委托乙方对工程桩基础进行。依据《中华人民共和国合同法》,经双方协商达成以下协议,以兹共同遵守。
中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技规范》(jgj/106—20)。《岩土工程勘察规范》(gb50021—20)。
1、低应变检测:根,检测桩身完整性,桩身砼纵波速;。
2、声波检测:根,检测基桩桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别;。
3、钻探抽芯:根,每桩孔,检测桩身完整性、桩长、桩砼强度、桩底沉渣、桩底持力层评价。
l、低应变检测:元/根,计费:元;。
2、声波检测:元/剖面,共剖面,计费:元;。
3、钻探抽芯:元/米,计费:元;。
4、设备仪器进出场费:元。
总计费用为:人民币(大写):是否需要正式发票:
合同签订后,甲方预付乙方检测费定金元,全部检测完成后,《基桩检测报告》提交时,所有款项结清并付款到位,否则乙方不予提交报告。
l、甲方提供被检测桩的位置及有关检测工作的详细地质、设计、施工资料;。
2、负责被测桩桩头的清洗和平整工作(包括静载试桩的处理和声波管预埋)及其费用:
3、提供检测现场的照明及电源,设备进出场及吊装所需的道路和场地:
4、为乙方现场测试人员提供工作方便。协调好现场施工:
5、按合同的约定向检测方支付检测工作费用;。
6、甲方独家享有该工程项目《基桩检测报告》的权力。
7、检测期间甲方安排四名民工协助乙方工作并负责其费用。
l、乙方必须严格按规范要求进行数据采集,计算分析、资料整理,每个单项工程检测完成后十个工作日内向甲方提供科学、准确、公正的《基桩检测报告》一式四份;并对检测数据负法律责任。
2、提前一天向委托方(甲方)提供桩头(测点试坑)的处理方案。
3、按合同约定享有基桩检测工作报酬。
4、施工期间发生安全事故、违法乱纪行为后果自负。
检测时间及检测次数:进场时间由甲方提前一天通知。检测次数:
本合同双方代表签字,单位盖章后即行生效,完成报告提交和交清工程款后合同执行终止。
本合同未尽事宜,双方协商解决。
本合同一式四份,甲方二份,乙方二份,每份具有同等法律效力,甲乙双方代表签字(盖章)后生效(复印有效)。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
年月日年月日。
检测委托合同
甲方:
乙方:
甲方的'工程由乙方负责检测,特订立本合同。
第一条工程概况。
1、检测项目内容:按国家有关规范规定对所需项目进行检测。
水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结普通砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼配合比、砂浆配合比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。
第三条检测程序。
一、原材料检测,由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测;。
二、现场检测,甲方须提前二天通知乙方;。
三、每次取样或乙方现场抽样,甲方需填写检测委托书,明确样品的相关信息及检测要求;。
四、乙方按规定时间出具检测报告,由甲方道乙方领取检测报告。
第四条检测时间及双方责任。
1、甲方:
(1)严格按照国家标准规范进行取样送试。
(2)现场检测时提供必要检测条件(如:水、电、现场等)。保证检测过程中试送人员安全必须接待送试员证件。
2、乙方:
(1)严格按照国家标准规范工整、科学、准确即使的完成检测工作。
(2)现场检测过程中必须有可靠的安全措施,其事故责任自负。检测过程如遇争议,甲乙双方协商解决。
第五条检测收费标准如下。
1、检测费用按2.60元∕米(砖混、框架);。
2、出现重复检测费用另外收取(收费标准件附表);。
3、检测费用收取方式:开工签订合同时,50000.00元∕栋;主体工程完工时,追加30000.00元;工程竣工、检测报告出具齐全,结清全部检测费用。
第六条其他。
解决合同纠纷方式:双方协商解决,诉讼管辖法院为工程所在法院。
1、本合同双方签字、盖章后生效。
2、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方:乙方:
联系人:联系人:
地址:工作时间:周一~周六(8:00~11:30、13:30~17:30)。
检测委托合同
受委托单位:________。
签订时间:________年____月____日。
签订地点:____市____区安苑东里三区10号。
根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令141号)及____省、____市关于建设工程质量检测相关的文件等规定,结合在施工程具体情况,就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量,明确责任,经委托方:________(以下简称甲方)和受委托方:________(以下简称乙方)平等协商一致,特签定本合同。
1、工程名称:________。
2、工程地点:________。
3、建筑面积:________。
4、结构类型:________。
5、层数:________。
6、结构完成日期:________
7、工程竣工日期:________
1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规及见证复试检验,土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验,并提供砂浆配合比。
3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类,由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。
中相应单价的%支付乙方试验检测费用。单位公章,经与甲方试验人员核对,由甲方试验人员出具签字资料,甲方总工程师签字确认,工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。
3、甲方每月____日,根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费,剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。
1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求,对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。
2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。
3、本合同有关条款中甲方应负的责任。
1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求,对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时,乙方应24小时内通知甲方,若因乙方原因延误工期,乙方需承担相应的赔偿责任。
2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告,要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告,给甲方正常施工造成的影响,乙方需承担相应的赔偿责任。
3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。
1、乙方未按照合同履行义务,给甲方造成损失的,应承担相应的经济责任。
2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方指定签订合同的公章为北京________公司合同专用章,其它印章一律不具备效力。
本合同未尽事宜,经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充,修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认,并加盖北京________公司合同专用章后方可生效,补充条款与本合同具有同等效力。
收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。
本合同在履行过程中所发生的任何争议,双方协商解决,协商无效时,依法向工程所在地人民法院起诉。
本合同壹式伍份,自双方签字盖章之日起生效。
委托单位名称:________受委托单位名称:________(盖章)(盖章)。
法定代表人:________法定代表人:________。
委托代理人:________委托代理人:________。
单位地址:________单位地址:________。
联系电话:________联系电话:________。
传真:________传真:________。
检测委托合同
乙方:
甲方的工程由乙方负责检测,特订立本合同。
第一条工程概况。
1、检测项目内容:按国家有关规范规定对所需项目进行检测。
水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结普通砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼配合比、砂浆配合比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。
第三条检测程序。
一、原材料检测,由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测;。
二、现场检测,甲方须提前二天通知乙方;。
三、每次取样或乙方现场抽样,甲方需填写检测委托书,明确样品的相关信息及检测要求;。
四、乙方按规定时间出具检测报告,由甲方道乙方领取检测报告。
第四条检测时间及双方责任。
1、甲方:
(1)严格按照国家标准规范进行取样送试。
(2)现场检测时提供必要检测条件(如:水、电、现场等)。保证检测过程中试送人员安全必须接待送试员证件。
2、乙方:
(1)严格按照国家标准规范工整、科学、准确即使的完成检测工作。
(2)现场检测过程中必须有可靠的.安全措施,其事故责任自负。检测过程如遇争议,甲乙双方协商解决。
第五条检测收费标准如下。
1、检测费用按2.60元∕米(砖混、框架);。
2、出现重复检测费用另外收取(收费标准件附表);。
3、检测费用收取方式:开工签订合同时,50000.00元∕栋;主体工程完工时,追加30000.00元;工程竣工、检测报告出具齐全,结清全部检测费用。
第六条其他。
解决合同纠纷方式:双方协商解决,诉讼管辖法院为工程所在法院。
1、本合同双方签字、盖章后生效。
2、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方:
乙方:
联系人:
联系人:
电话:
电话:
地址:
检测委托合同
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
为了顺利完成公司所承接的宁宿徐高速公路盱眙收费站拓宽扩建工程项目土建工程tj1标段工程项目,提高公司的管理水平,明确双方的责任,公司与项目检测单位本着平等、自愿、公平与诚信的原则,签订如下责任协议:
一、工程名称:宁宿徐高速公路盱眙收费站拓宽扩建工程项目土建工程tj1标段。
二、工程地点:盱眙收费站。
三、工程期限:20_年12月9至2120_年6月10。
四、协议职责范围:道路所有需检测项目及原材料检测。
五、施工内容:路基灰土层、水泥稳定碎石基层、沥青面层、钢筋混凝土面层、钢筋混凝土箱涵、路侧护栏、隔离栅、道路交通标志、路面标线、管道工程、照明通道设置基础。
六、质量标准:设计要求。
七、甲乙双方的责任和义务。
1、甲方的责任和义务。
(1):甲方自愿委托乙方作为甲方的自检自控委托实验室,有义务提供需委托乙方检测的项目和频率及企业的抽样计划等必要材料,以保证合同的顺利签署。
(2):一般情况下,甲方负责样品的扦取工作,如要委托乙方代为扦样,甲方应提前向乙方提出申请,并缴纳一定的费用。
(3):甲方有义务提供给乙方数量充足,密封完好,符合检测要求的样品。
(4):甲方有义务批批填写检测业务委托联系单,并在委托单上对检测项目,样品状态、名称、标识等作出说明。
(5):甲方有义务按照乙方的收费标准批批缴纳检测费用。
(6):甲方有义务及时领取检测报告。
2、乙方的责任和义务。
(1):乙方自愿作为甲方的自检自控委托检验实验室,有义务配备有资质的检测人员和相应的检测设备,依据相应的检测标准和程序开展委托检测业务。
(2):乙方严格按照要求开展各项工作,保证测试数据的公正性、科学性、准确性、可追溯性。
(3):乙方检测时使用的设备必须在检定合格有效期内,环境符合标准检测要求。
(4):乙方仅对来样负责。乙方必须按照甲方委托书要求内容进行测试,出具检验报告,报告内容必须真实、准确,保证与所测试的原始数据一致。
(5):乙方对甲方提供的相关检测信息准确无误后,应在对外承若的.周期内出具准确可靠的检测报告。如有特殊情况不能在周期内出具报告,应及时告知甲方。
(6):乙方负责对甲方的样品进行留样,以保证测试结果的复验追溯,样品保存期为一个月。
(7):乙方未经甲方允许,不得将对方有关信息向第三方披露。
八、费用结算。
1、检测费用:检测中心对外统一收费标准执行。
2、付款方式:按收费标准批批结算。
九、违约责任及赔偿。
如果在合同有效期内,甲乙双方未能履行本合同之规定,应按照《合同法》和《民法通则》的规定承担一定的违约责任。
九、本协议一式二份,甲方一份,乙方一份,须签字盖章方可生效,施工过程中其他未尽事项,双方另行协商解决。本协议有效期到施工结束。
甲方(盖章)乙方(盖章)。
代表签字:代表签字:
年月日年月日。
检测委托合同
发包人(全称):
承包人(全称):
为保证(工程名称)在合同使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下:
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
1、地基基础、主体结构工程为设计使用年限年;。
2、屋面防水工程及有关防水要求为年;。
3、装饰装修工程为年;。
4、除灯器、插座外,电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;。
5、供热及供冷为采暖及供。
冷期。
6、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为年;。
7、其他约定:
1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之后7天内派人修理。承包人不在约定期内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的`质量。因承包人原因致使工种在合同使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%。质量保修金银行利率为零。
保修金由发包人在应付款中扣出。如未发生工程质量保修金行为的,在工程竣工验收合格满一年后14天内返还50%的质量保修金,在满两年后14天内再返还50%的质量保修金,质量保修金不计利息。在保修金不足以支付工程维修的,发包人有权要求承包人追加。
双方约定的其他工程质量保修事项:
本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人(公章):承包人(公章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
年月日年月日。
检测委托合同
乙方(检测机构):_______。
甲方将检测产品委托乙方,由乙方根据相关的国家标准、行业标准、企业标准对样品进行检验检测,并及时出具检验书交与甲方。双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,就检验检测事宜协商一致,签订本。
第一条:检测对象。
第二条:检测项目。
甲方委托乙方不限于以下检测项目:
企标全项、外壳防护、外观、绝缘电阻、抗电强度、泄漏电流、静电放电、快速脉冲群、电磁场辐射抗扰度、浪涌抗扰度、电压暂降和短时中断、高温、低温、恒定湿热、振动、冲击、跌落、稳定性。
第三条:检测现场。
乙方测试检测现场应具备功能、设备齐全的检测试验环境,但不限于以下检测试验设备、工具及仪器:高低温箱、振动试验机、盐雾试验箱、跌落试验机、防水试验装置等。
第四条:甲乙双方责任及义务。
1、甲方责任。
(1)甲方自愿委托乙方作为样品检测机构。
(2)甲方向乙方提供所要检测的样品,对所需检测的'仪器设备进行确认。
(3)甲方向乙方人员说明检测项目、技术要求所涉及的技术要点及乙方要求予以说明的事项。
(4)对于没有具体检测标准的项目,双方协商解决,因检测要求不明确造成检测结果有误的,由甲方承担责任。
2、乙方责任。
(1)乙方自愿作为甲方的委托检测实验室。有义务配备有资质的检测人员和相应的检测设备,依据相应检测标准和程序开展委托检测业务。
(2)乙方应严格按照有关要求开展各项工作,保证测试数据的公正性、科学性、准确性、可追溯性,并对检测结果负责。
(3)乙方检测时使用的设备、仪器必须在检定合格有效期内。
(4)乙方仅对来样负责。乙方必须按照甲方委托要求内容进行测试,出具检验报告。报告内容必须真实、准确,保证与所测试的原始数据一致。
(5)乙方未经甲方允许,不得将有关信息向第三方披露。
第五条争议的解决方式。
双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。
第六条附则。
本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式四份,甲方执二份,已方执二份。
甲方:_______(盖章)。
法定代表人:_______。
委托代表人:_______。
签约日期:_______
乙方:_______(盖章)。
法定代表人:______________。
委托代表人:
签约日期:_______
委托检测合同
甲方:南京润盛建设集团有限公司(以下简称甲方)。
乙方:眙县建设工程质量检测中心(以下简称乙方附证书和营业执照)为了顺利完成公司所承接的宁宿徐高速公路盱眙收费站拓宽扩建工程项目土建工程tj1标段工程项目,提高公司的管理水平,明确双方的责任,公司与项目检测单位本着平等、自愿、公平与诚信的原则,签订如下责任协议:
一、工程名称:宁宿徐高速公路盱眙收费站拓宽扩建工程项目土建工程tj1标段。
二、工程地点:盱眙收费站。
三、工程期限:20xx年12月9至2120xx年6月10。
四、协议职责范围:道路所有需检测项目及原材料检测。
五、施工内容:路基灰土层、水泥稳定碎石基层、沥青面层、钢筋混凝土面层、钢筋混凝土箱涵、路侧护栏、隔离栅、道路交通标志、路面标线、管道工程、照明通道设置基础。
六、质量标准:设计要求。
七、甲乙双方的责任和义务。
1、甲方的责任和义务。
(1):甲方自愿委托乙方作为甲方的自检自控委托实验室,有义务提供需委托乙方检测的项目和频率及企业的抽样计划等必要材料,以保证合同的顺利签署。
(2):一般情况下,甲方负责样品的扦取工作,如要委托乙方代为扦样,甲方应提前向乙方提出申请,并缴纳一定的费用。
(3):甲方有义务提供给乙方数量充足,密封完好,符合检测要求的样品。
(4):甲方有义务批批填写检测业务委托联系单,并在委托单上对检测项目,样品状态、名称、标识等作出说明。
(5):甲方有义务按照乙方的收费标准批批缴纳检测费用。
(6):甲方有义务及时领取检测报告。
2、乙方的责任和义务。
(1):乙方自愿作为甲方的自检自控委托检验实验室,有义务配备有资质的检测人员和相应的检测设备,依据相应的检测标准和程序开展委托检测业务。
(2):乙方严格按照要求开展各项工作,保证测试数据的公正性、科学性、准确性、可追溯性。
(3):乙方检测时使用的设备必须在检定合格有效期内,环境符合标准检测要求。
(4):乙方仅对来样负责。乙方必须按照甲方委托书要求内容进行测试,出具检验报告,报告内容必须真实、准确,保证与所测试的原始数据一致。
(5):乙方对甲方提供的相关检测信息准确无误后,应在对外承若的周期内出具准确可靠的检测报告。如有特殊情况不能在周期内出具报告,应及时告知甲方。
(6):乙方负责对甲方的样品进行留样,以保证测试结果的复验追溯,样品保存期为一个月。
(7):乙方未经甲方允许,不得将对方有关信息向第三方披露。
八、费用结算。
1、检测费用:检测中心对外统一收费标准执行。
2、付款方式:按收费标准批批结算。
九、违约责任及赔偿。
如果在合同有效期内,甲乙双方未能履行本合同之规定,应按照《合同法》和《民法通则》的规定承担一定的违约责任。
九、本协议一式二份,甲方一份,乙方一份,须签字盖章方可生效,施工过程中其他未尽事项,双方另行协商解决。本协议有效期到施工结束。
甲方(盖章)乙方(盖章)。
代表签字:代表签字:
年月日年月日。
2.检测委托协议书。
3.产品质量检验服务协议书。
6.职业病危害因素检测委托协议书。
9.网站信息服务合同范本。
委托检测合同
甲方:
乙方:盖州市建设工程质量检测中心。
甲方的工程由乙方负责检测,特订立本合同。
第一条工程概况。
1、检测项目内容:按国家有关规范规定对所需项目进行检测。
水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结普通砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼配合比、砂浆配合比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。
一、原材料检测,由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测;。
二、现场检测,甲方须提前二天通知乙方;。
三、每次取样或乙方现场抽样,甲方需填写检测委托书,明确样品的相关信息及检测要求;。
四、乙方按规定时间出具检测报告,由甲方道乙方领取检测报告。
1、甲方:
(1)严格按照国家标准规范进行取样送试。
(2)现场检测时提供必要检测条件(如:水、电、现场等)。保证检测过程中试送人员安全必须接待送试员证件。
2、乙方:
(1)严格按照国家标准规范工整、科学、准确即使的完成检测工作。
(2)现场检测过程中必须有可靠的安全措施,其事故责任自负。检测过程如遇争议,甲乙双方协商解决。
第五条检测收费标准如下。
1、检测费用按2.60元∕米(砖混、框架);。
2、出现重复检测费用另外收取(收费标准件附表);。
3、检测费用收取方式:开工签订合同时,50000.00元∕栋;主体工程完工时,追加30000.00元;工程竣工、检测报告出具齐全,结清全部检测费用。
第六条其他。
解决合同纠纷方式:双方协商解决,诉讼管辖法院为工程所在法院。
1、本合同双方签字、盖章后生效。
2、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方:乙方:盖州市建设工程质量检测中心。
联系人:联系人:
13:30~17:30)。
1.检测委托协议书。
4.中国“银联”标识磁条卡磁道数据格式检测委托协议书。
5.品牌授权委托书格式。
9.网站信息服务合同范本。
10.职业病危害因素检测委托协议书。
委托检测合同
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方附证书和营业执照)。
为了顺利完成公司所承接的宁宿徐高速公路盱眙收费站拓宽扩建工程项目土建工程tj1标段工程项目,提高公司的管理水平,明确双方的责任,公司与项目检测单位本着平等、自愿、公平与诚信的原则,签订如下责任协议:
一、工程名称:宁宿徐高速公路盱眙收费站拓宽扩建工程项目土建工程tj1标段。
二、工程地点:盱眙收费站。
三、工程期限:20xx年12月9至2120xx年6月10。
四、协议职责范围:道路所有需检测项目及原材料检测。
五、施工内容:路基灰土层、水泥稳定碎石基层、沥青面层、钢筋混凝土面层、钢筋混凝土箱涵、路侧护栏、隔离栅、道路交通标志、路面标线、管道工程、照明通道设置基础。
六、质量标准:设计要求。
七、甲乙双方的责任和义务。
1、甲方的责任和义务。
(1):甲方自愿委托乙方作为甲方的自检自控委托实验室,有义务提供需委托乙方检测的项目和频率及企业的抽样计划等必要的材料,以保证合同的顺利签署。
(2):一般情况下,甲方负责样品的扦取工作,如要委托乙方代为扦样,甲方应提前向乙方提出申请,并缴纳一定的费用。
(3):甲方有义务提供给乙方数量充足,密封完好,符合检测要求的样品。
(4):甲方有义务批批填写检测业务委托联系单,并在委托单上对检测项目,样品状态、名称、标识等作出说明。
(5):甲方有义务按照乙方的收费标准批批缴纳检测费用。
(6):甲方有义务及时领取检测报告。
2、乙方的责任和义务。
(1):乙方自愿作为甲方的自检自控委托检验实验室,有义务配备有资质的检测人员和相应的检测设备,依据相应的检测标准和程序开展委托检测业务。
(2):乙方严格按照要求开展各项工作,保证测试数据的公正性、科学性、准确性、可追溯性。
(3):乙方检测时使用的设备必须在检定合格有效期内,环境符合标准检测要求。
(4):乙方仅对来样负责。乙方必须按照甲方委托书要求内容进行测试,出具检验报告,报告内容必须真实、准确,保证与所测试的原始数据一致。
(5):乙方对甲方提供的相关检测信息准确无误后,应在对外承若的周期内出具准确可靠的检测报告。如有特殊情况不能在周期内出具报告,应及时告知甲方。
(6):乙方负责对甲方的样品进行留样,以保证测试结果的复验追溯,样品保存期为一个月。
(7):乙方未经甲方允许,不得将对方有关信息向第三方披露。
八、费用结算。
1、检测费用:检测中心对外统一收费标准执行。
2、付款方式:按收费标准批批结算。
九、违约责任及赔偿。
如果在合同有效期内,甲乙双方未能履行本合同之规定,应按照《合同法》和《民法通则》的规定承担一定的违约责任。
九、本协议一式二份,甲方一份,乙方一份,须签字盖章方可生效,施工过程中其他未尽事项,双方另行协商解决。本协议有效期到施工结束。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
检测委托合同
受托方(以下简称乙方):________。
经甲乙双方友好协商,甲方的________工程质量及原材料检测,由乙方负责检测,特订立本合同。
1、甲方的主要义务:
(1)按照本合同约定支付费用;。
(3)现场检测时提供必要的协助。
2、乙方的主要义务:
(1)按期完成甲方委托,按期提交检测报告;。
(2)严格按国家规范、标准进行检测,确保数据公正、准确,必要时提供检测方案;。
(3)对甲方的技术信息进行保密;。
(4)向甲方提供必要的检测咨询服务。
1、市政检测。
2、常规检测。
1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测或现场检测二种。
2、如需乙方现场抽样,甲方须提前一天(扣除节假日)通知乙方。
3、每次送样或乙方现场抽样,甲方需填写检测委托书,明确样品的相关信息及检测要求。
本合同的'的履行期限自年月有检测费。
1、工程常规检测收费:按江苏省物价局、江苏省建设厅《关于核定(江苏省建设质量检测和建筑材料试验收费标准)的通知》文件规定的收费标准的____80%结算。
2、桩基检测按如下价格计费:(以下价格不包括现场道路、地基、桩头处理等)。
3、其他:
4、检测费支付方式:
履行本合同如发生争议,应通过友好协商解决。如协商解决不成,通过法律途径或进行仲裁解决。
1、本合同自双方代表签字盖章之日起生效,自双方的主要义务履行完毕之日起终止。
2、本合同未尽事宜由双方协商解决。
3、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
委托检测合同
甲方:
乙方:
根据甲方开展科研工作需要,委托乙方对烟叶中烟草化学常规六项(总氮、总糖、还原糖、总植物碱、氯、钾)进行分析检测,经甲乙双方友好协商达成以下协议:
一、合作内容。
1、甲方提供单个烟叶样品重量不少于100克,共计64个样品。
2、乙方根据甲方要求的检测方法进行检测并提供检测报告;若甲方没有明确检测方法,乙方将按照行业标准进行检测。
3、检测行业标准:
二、检测费用。
烟草化学常规六项(总氮、总糖、还原糖、总植物碱、氯、钾)测定收费为690.00元/样品;__委托检测64个样品的费用共计__元(人民币:),鉴于双方多年的友好合作关系和项目拨付经费的实际情况,检测费用实际收取__元(人民币:)。
三、责任。
乙方对该协议中的测定数据负有保密责任,未经甲方同意,不得对外发表论文或相关资料,产生的知识产权归甲方所有。遇政策性调整或不可抗拒因素影响,双方均不受本条款的约束。
四、时限。
此协议有效期为20_年09月28日至20_年12月01日,乙方在收到甲方检测样品后,在规定检测期限内完成全部样品的测定,并及时向甲方提供盖有检测专用章及检测单位cma资质章的检测报告一份。
五、付款方式。
1、本协议检测费用由甲方承担,共计__元(人民币:__)。
2、甲方一次性支付乙方检测费用,检测费用在甲方收到乙方的发票后于十五个工作日内支付。
六、未尽事宜双方协商解决。
七、本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
委托检测合同
甲方现有车辆一台,牌照号为________,车辆型号为________,车型类型为________。为检查该车辆在甲方的质量是否达到有关规定要求,特委托乙方对该车辆进行车辆不解体检测。本着自愿检测的原则,经双方协商后达成协议如下:
一、检测项目。
二、收费。
1、乙方为甲方提供附件所定的单项检测服务项目,或者甲方委托乙方进行的单独的检测项目,均按照安徽省物价局、交通厅联合下发的皖价经费字(20_)028号文件所核定的收费价格进行收费。
2、按照附件所定项目的收费,总额为附件所列项目单价的累加。考虑到甲方的经济负担,乙方在总价上可给甲方一定的.折扣优惠。
三、乙方服务的承诺。
1、乙方严格依照国家有关标准对双方约定的项目进行检测,出具检测数据并对甲方的车辆检测数据保密。
2、乙方根据车辆检测数据,向甲方提出车辆维修、调修等方面的技术指导。若甲方要求,乙方还可按照gb-18565、gb/t18334等标准对甲方所维修的车辆进行维修质量评价。
3、除检测需要外,乙方不得擅自动用甲方检测车辆。并在车辆上线检测完成后,立即将车辆完整交还给甲方。
4、检测过程中,如因乙方原因造成车辆损坏,由乙方修复后,经甲方验收合格后交还甲方。
四、双方未尽事宜,由双方协商解决。
五、本合同一式两份,由甲乙双方各执一份。本合同经双方签字后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托检测合同
合同编号:
工程名称:
委托方:
服务方:
签订日期: 年 月 日
委托方(以下简称甲方):
服务方(以下简称乙方):
经甲、乙双方友好协商,甲方的工程质量由乙方负责检测,特签订本合同。
一、检测范围
见证取样类: 水泥物理力学性能,钢筋(连接件)性能,砂、石常规,混凝土、砂浆性能,简易土工,混凝土掺加剂。
专项检测项目: 主体结构现场检测,钢结构工程检测。
备案类检测项目: 室内环境检测,墙体、屋面材料,饰面材料,防水材料,门窗,化学分析,建筑节能检测、建筑水电。
二、双方的主要义务
1、甲方的主要义务:
(1)按照本合同约定支付费用。
(2)指定取样、送样、见证取样人员保证样品取样符合有关标准的规定,并保证样品的真实性。
(3)现场检测时提供必要的协助。
2、乙方的主要义务:
(1)按期完成甲方委托;按期提交检测报告。
(2)严格按国家规范、标准进行检测,确保数据公正、准确;必要时提供检测方案。
(3)协助对甲方的技术进行保密。
(4)向甲方提供必要的检测咨询服务。
三、基本信息
四、检测程序
1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。
2、需乙方现场抽样,甲方须提前一天(扣除节假日)通知乙方。
3、乙方如将业务分包必须征得甲方的同意。
4、每次送样或乙方现场抽样,甲方需填写检测委托书,明确样品的相关信息及检测要求。
五、履行方式及期限
本合同的`履行期限自 年 月 日 开始,至工程竣工、甲方付清合同余款及乙方向甲方提交检测报告止。
六、合同价款和支付方式
1、本合同检测费用总数由各项发生的费用累计,结算标准按江苏省物价局、江苏省建设厅、苏价服(20__)113号、苏环计[20__]24号文件执行,文件未列项目经双方协商认定后收取。
3、当工程竣工,甲方一次付清所剩余款,乙方将检测报告提供完毕。
4、检测费用汇入本合同指定帐号。
甲方不得开具空头的付款票据,否则赔偿乙方由此产生的经济损失。
七、争议解决
1、履行本合同如发生争议,应通过友好协商解决。
如协商解决不成,进行仲裁。
裁决对双方当事人具有同等约束力。
2、检测结果若发生争议,由双方共同认可的检测机构进行复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。
八、其他
1、违约责任: 如有违约,按《中华人民共和国民法典》执行。
2、本合同自双方代表签字盖章之日起生效,自双方的主要义务履行完毕之日起终止。
3、本合同未尽事宜由双方协商解决。
3、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
委托方: (公章)受托方: (公章)
代表人: 代表人:
经办人: 经办人:
开户银行: 开户银行:
检测委托合同
乙方:_____
甲方委托乙方对其建设防城港市北港永久安置住宅区进行外窗三性及玻璃节能检测,根据《中华人民共和国合同法》的规定,特签订本协议如下,甲乙双方必须严格执行。
5、“关于进一步加强民用建筑节能工程质量监管的通知”
6、设计要求。
1、检测费用按桂建质检协字[20x]第003号文规定的`收费标准下浮5%后执行。
2、检测费金额为:
3、检测费用的支付:本合同签订后一周内甲方先支付检测费的60%,余款提交检测报告后一周内支付。
1、负责提供检测所需的试样、设计图纸及计算书等技术资料。
2、按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。
1、按国家现行有关规范、规程、标准进行检测,按时提供真实、客观的检测报告。
2、在甲方送样且满足相应项目的检测条件后
3、乙方对检测报告本身的真实性、合法性负责,如因乙方检测报告的结论错误给甲方造成损失的,由乙方承担相应的赔偿责任。
甲方:__________
乙方:__________
日期:__________
日期:__________