买卖行为不仅存在于实体商品交易中，也涉及到无形资产的交换，如股票、债券等。以下是小编为大家整理的买卖经验，希望能让大家少走弯路，更加顺利地达成交易。
钢材买卖合同
卖方： （以下简称甲方） 买方： （以下简称乙方） 本次废旧钢材买卖经双方协商达成如下协议。
1、废旧钢材预计重量为吨，作为废旧钢材处理，甲方不出具钢材合格证明，若违规使用，甲方不承担任何责任。
2、根据协商结果，乙方按照协商价格/吨购买本批废旧钢材，预收押金元，（大写： ），结算时以实际过磅数量及协商价格计算并结清一车走一车，预收押金在现场废旧钢材运输完，最后一车根据实际过磅数量一次性退还乙方超出部分数量现金。
3、乙方在签订协议后一日内按约定将押金打入甲方指定账户，待押金到帐后，方可提货。如果中途乙方不履行本协议规定，视为违约，如违约，预收押金不予退还。
4、废旧钢材交货地点为：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡老街。
5、运输、拆、装、卸费用由乙方承担，甲方不承担任何费用。乙方必须在交清本协议规定的废旧钢材预收款后 日内运走所有本协议所规定的废旧钢材。
6、废旧钢材以甲方指定电子秤过磅数量为准，如在货物称重过程中发现乙方存在舞弊现象，报由当地公安机关处理，视为违约，如违约，立即清场且押金不予退还。
7、在废旧钢材的运输、拆、装、卸过程中，乙方必须按照国家关于安全的法律、法规、规章规定进行拆、装、卸、运输。乙方所雇佣的人员必须拥有相应资质，如果因违反国家关于安全方面的法律、法规、规章的规定，所造成的一切后果，由乙方承担。甲方不承担任何责任。
8、乙方应遵守一切法律、法规、规章及地方管理规章制度，服从交警和城管人员管理，并承担处理运输过程中发生的一切纠纷费用。
9、乙方将所有废旧钢材运输完后，双方结清全部货款，甲方依据过磅总数量给乙方开具收据。
10、其他事宜另行协商解决，协商不成由甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院管辖。
11、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效，款项结清之后失效。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 经办人签字： 经办人签字： 联系电话： 联系电话：签订时间：
钢材买卖合同
合同编号：
甲方（卖方）：
乙方（买方）：
合同履行地：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：
一、产品名称、商标、规格型号、生产厂家、数量、金额等。
以上价格为不开票价格。如乙方要求开票，单价每吨另加元。甲方结算时凭收据办理结算。
二、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书（料牌、检验合格证等）。
三、钢材的计量方式：线材按实际重量计算；螺纹检尺，按国家标准理算。
四、交货时间：于20年月日24点前送到。
五、交货地点、方式：由甲方送到乙方指定地点，运输、装卸等相关费用均由甲方承担。
六、验收标准、方法：甲方按规定时间将货物送到乙方指定地点后，乙方应在甲方送达钢。
材之日起48小时内（法定节假日除外）取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测。如钢材经检测为不合格，甲方应及时将该批钢材退回并于24小时内及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。
七、结算及付款方式：
1、按乙方指定收货人签字的收料单作为结算依据。乙方指定负责人为，收料员：
八、违约责任：
1、因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期一日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金。
2、乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日千分之三向乙方收取违约金。
九、纠纷解决方式：
若合同发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。
十、其他约定事项：
无
十一、本合同一式肆份，甲方持一份、乙方持叁份，经双方签字盖章即生效。
甲方单位（章）乙方单位（章）。
甲方委托代理人：乙方委托代理人：代理人身份证号码：代理人身份证号码：电话：电话：
甲方单位开户行：乙方单位开户行：账号：账号：
****年**月**日年月日。
律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方购买乙。
方经销的钢材用于工程建设事宜充分协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
二、合同标的物。
1、本合同标的物为建设工程用钢材。
三、质量要求。
乙方提供的钢材应符合以下项标准：
应标准）。
（2）乙方向甲方提供之钢材应是国家规定有钢材生产资质大型企业所生产。
之钢材，如等，并有济南建材市场交易卡。所有材料均为定。
尺。
（3）。
三、结算和付款方式。
甲乙双方协商确定结算方式按执行：
1、由乙方负责垫资。
2、乙方货到工地验收合格后天内，甲方支付该次或该批货款的%，余。
款%月内支付，留%为保修金。以上余款部分（保修金除外）钢材折合。
成吨位，甲方在天内支付免息，从。
不予承担。
4、乙方将钢材送至合同约定的确地点后，甲方检验后收货，具体步骤如下：
（1）货到后，乙方提供货物清单，甲方（项目部）在时间内组织检。
验收货物时乙方应有相关人员在场，并在货物。
方不予签字确认。
方（项目部）正式收货物，并在货物清单上由签。
收货签单，甲方一概不予认可（如签收人员有变化，甲方及。
乙方依此作为送货凭证。但不作为结算凭证，结算乙方定期。
结算，并出具结算材料（需加盖乙方公章），经甲方盖章或项。
结算凭证，否则甲方不予付款。
格（包括货物质量不合约定、型号不符等），甲方向乙方。
后，不予确认，并有权要求乙方调换货物、退货，因此造成乙行负担，并赔偿甲方工期延误的损失。
5物的供应与回收：捆扎包装不散捆，不回收。
1向乙方支付货款，否则甲方违约。
2方送货时间和送货地点。
3所送货物进行检验，并收货，对检验不符的货物，甲方。
换货。
4、对因钢材质量不符造成甲方工程损失的，甲方有权要求乙方承担违约责。
任，如实际的直接和间接损失超过违约责任的，乙方需按实际损失承担相应损失。
乙方：
1、乙方有义务向甲方提供符合合同约定质量、数量的钢材。如乙方提供的。
钢材出现质量存在暇疵、数量减少等情况，乙方违约。
2、乙方有义务按照甲方通知的时间、地点，按时送达货物。否则，乙方违。
约，并应承担由此造成甲方的损失。
3、若因供方产品质量不符合国家现行标准或未按甲方计划进料时间及时供。
货，导致甲方工程停工或规格代换的经济损失及质量事故，供方将承担其相应的。
经济损失及责任。
4、乙方必须遵守甲方质量/环境/职业健康安全相关规定。
5、乙方有权利要求甲方支付已送货物款项。
六、违约责任。
1、乙方未按甲方要求的时间地点送达货物，应承担此次送货数额的违约金。造成甲方工程损失的，甲方保留要求乙方赔偿的权利。
2、乙方送达之货物经甲方检验不合格，甲方有权拒绝收货或要求乙方送货。
乙方应承担此次送货数额的违约金。造成甲方工程损失的，甲方保留要求。
乙方赔偿的权利。
3、乙方不能按合同约定数量交货，应在交货期满后1个月内书面通知甲方，并承担违约金（按不能交货部分货款的计算）。如甲方仍要求乙方供货，乙方应当继续供货。
款的违约金，甲方并有权保留要求乙方赔偿实际损失的权利。
款的，甲方有权拒绝付款，并不承担违约责任。
七、不可抗力。
1、本合同履行过程中出现不可抗力是指，合同签订之时不能预见、不能避。
免、不能克服的自然客观情况。
2、合同履行过程中出现不可抗力情形，致使一方或双方不能履行合同约定。
条款时，不能履行方应在不可抗力情形发生之日起日内向对方书面通知，在。
取得合法机关有效证明后，根据不可抗力对合同履行的影响程度，经另一方同意。
后，履行方可延期履行、部分履行或不履行合同义务，并可根据情况部分或全部。
免除履行方责任。
3、合同迟延履行所发生的不可抗力，履行方不免除责任，并必须承担迟延。
履行的违约责任。
八、其他。
1、双方应在本合同签订之时提交给对方相关资料备案：
（1）乙方是法人、个体工商户或其他经济组织的，应提交《企业法人营业执。
照》或《个体工商户营业执照》副本复印件并加盖公章；
（2）乙方属个人的，应提交合法的身份证明文件；
（3）乙方以代理人身份签订本合同的，应当提交被代理人出具的《授权委托。
书》，《授权委托书》中应明确载明代理人授权范围；
2、本合同签订时需甲方公司盖章及项目经理签字认可，否则本合同不产生法律效力。
3、本合同的签订，除甲方项目经理签字或盖章认可的，甲方的其他工作人员不能代表甲方处理因本合同引起的债权债务，擅自处理债权债务行为包括但不限于出具欠款证明、对帐单据等等，因此而产生的债权债务甲方不予认可，且对甲方不产生法律效力。
九、合同效力及其他。
1、本合同的附件包括双方的资格资料、送货收货清单、来往帐单、支付证明等，与本合同同时使用，同具法律效力。
2、、本合同在执行中发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，向工程所在地人民法院起诉。
3、、本合同在执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商解决。另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
4、非经甲方书面同意，乙方不得转让债权。
5、本合同甲乙双方签字盖章后生效，款清后自行终止。乙方应在甲方最后一次付款前向甲方出具合同终止函，但质保条款有效期至质保期满。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。
甲方(盖章):乙方(盖章):。
代理人:代理人:。
电话:电话:。
签约地点:工程工地。
签约时间:年月日。
钢材买卖合同
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人z某、c某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，z某和c某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过z某、c某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与z某、c某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。
我们接受委托后，经周密调查，掌握z某被告的工程项目经理、c某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同z某和c某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉z某、c某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。
诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。
因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。
钢材买卖合同
合同编号：
甲方（卖方）：
甲方法定代表人：
甲方委托代理人：
乙方（买方）：
乙方法定代表人：
乙方委托代理人：
合同履行地：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：
一、乙方工程的地点及名称：。
二、乙方因工程需要，自（公历）年月日至年月日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约吨。
三、乙方工程日期：自（公历）年月日起至年月日完工。
四、交易方式：
3、乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证。
4、前两个月甲方的送货量只限定在吨—吨之间；此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过吨，并不得少于吨；超出部分甲方可不予送货。
五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。
六、钢材的价格：按送货当天上海西本优质钢价每吨加元。
七、交货（提货）地点、方式：每批钢材的交货地点为昆山市东澳钢材现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。
八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。
九、验收标准、方法；乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内（法定节假日除外）取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内（法定节假日除外）及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。
十、结算及付款方式：
3、若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过第四条第四款之约定，并甲方予以送货的，乙方应予该货物送达之日起日内，对超出部分之货款用现金结算。
4、付款方式：。
十一、违约责任：
1、若乙方未对前述第十条第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款（除乙方可延期结款的800吨钢材货款外）未在送货之日起两个月内予以结清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按总货款（含可延期之800吨货款及前述第十条第一款之补偿金）每日千分之三计算逾期违约金。
钢材买卖合同
卖方： （以下简称甲方） 买方： （以下简称乙方） 本次废旧钢材买卖经双方协商达成如下协议。
1、废旧钢材预计重量为吨，作为废旧钢材处理，甲方不出具钢材合格证明，若违规使用，甲方不承担任何责任。
2、根据协商结果，乙方按照协商价格/吨购买本批废旧钢材，预收押金元，（大写： ），结算时以实际过磅数量及协商价格计算并结清一车走一车，预收押金在现场废旧钢材运输完，最后一车根据实际过磅数量一次性退还乙方超出部分数量现金。
3、乙方在签订协议后一日内按约定将押金打入甲方指定账户，待押金到帐后，方可提货。如果中途乙方不履行本协议规定，视为违约，如违约，预收押金不予退还。
4、废旧钢材交货地点为：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡老街。
5、运输、拆、装、卸费用由乙方承担，甲方不承担任何费用。乙方必须在交清本协议规定的废旧钢材预收款后 日内运走所有本协议所规定的废旧钢材。
6、废旧钢材以甲方指定电子秤过磅数量为准，如在货物称重过程中发现乙方存在舞弊现象，报由当地公安机关处理，视为违约，如违约，立即清场且押金不予退还。
7、在废旧钢材的运输、拆、装、卸过程中，乙方必须按照国家关于安全的法律、法规、规章规定进行拆、装、卸、运输。乙方所雇佣的人员必须拥有相应资质，如果因违反国家关于安全方面的法律、法规、规章的规定，所造成的一切后果，由乙方承担。甲方不承担任何责任。
8、乙方应遵守一切法律、法规、规章及地方管理规章制度，服从交警和城管人员管理，并承担处理运输过程中发生的一切纠纷费用。
9、乙方将所有废旧钢材运输完后，双方结清全部货款，甲方依据过磅总数量给乙方开具收据。
10、其他事宜另行协商解决，协商不成由甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院管辖。
11、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效，款项结清之后失效。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 经办人签字： 经办人签字： 联系电话： 联系电话：签订时间：
钢材买卖合同
经双方协商一致，签订购销合同条款如下：
一、材料价额
二、质量标准：钢材规格执行国家规定标准。
三、钢材合格率达到国家规范要求。
四、交货方式，地点和运杂费由乙方负担。
五、甲方逾期提（收）货的，乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。
六、付款办法和期限：货到后，付货款。
七，违约责任：_________________
甲方责任：
1、中途退货或违约拒收的，偿付退（或拒收）货部分货款总值__________%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值__________%的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的，每天偿付逾期付款总额__________%的违约金。
乙方责任：
1、不能交货的，偿付不能交货部分货款总值5%的违约金；逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付__________%的违约金。
2、所交钢材质量，规格不符合同规定，除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
八、本合同一式__________份。经法定代表人签字后生效。有效期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。
甲方：___________________
__________年_____月_____日
乙方：___________________
__________年_____月_____日
钢材买卖的合同
出卖人：济南鼎拓商贸有限公司合同编号：
买受人：山东晨曦石油化工有限公司签订时间：**.4.12。
第一条、货物清单和价格签订地点：山东莒县。
第二条、质量标准和质保期：质量应符合国家标准和需方要求。在钢材合理寿命期内出卖人终身承担质量保证责任。若因质量给买受人造成损失，由出卖人负责赔偿。
第三条、交货：1、交货时间：20xx年4月10日前。2、交货地点：买受人住所地仓库，落地交货。3、交货方式：出卖人送货，出卖人在交货时应同时提供当批钢材的材料质量证明单、规格型号、发货清单等质量与数量证明文件。
第四条、包装和运输：妥善包装，合理运输方式，费用由出卖人承担。标的物的所有权及风险自交付时转移至买受人。
第五条、验收：货到后，买、卖双方对货物数量、()外观进行初步检验，质量异议使用后提出；数量（重量）以买受人计量为准。如出现质量问题，出卖人应24小时内赶到现场无偿更换。
第六条、付款方式：货到初验合格，出卖人据买受人实际过磅重量开具全额增值税发票，票到15日内结算。
第七条、违约责任：出卖人违约应向买受人支付合同总价款10%的违约金并另行赔偿损失（包括但不限于直接损失和可得利益损失，鉴定费、律师费等费用）。
第八条、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，协商不成时均向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。
第九条、其他约定：1、出卖人必须遵守国家廉政规定，禁止商业贿赂，否则，承担违约责任，买74受人有权拒付货款。2、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）工业品买卖合同（2）需方要求，（3）招标资料，（4）经双方认可的资料、合同附表等。（1）-（4）项所列文件内容如有歧义，以本合同为准；但国家规定和双方约定更有利于买受人的，从规定和约定。3、合同总价含运杂费、17%增值税、售后服务等全部费用。4、买受人为该合同支付给出卖人的任一款项具有独立性，出卖人不得因与买受人其他合同关系产生的债权债务而主张抵消或冲抵。
第十条、本合同自双方盖章时生效（传真件有效，以买受人确认为准）。
出卖人：（盖章）济南鼎拓商贸有限公司。
法定或授权代表：
地址：电话：
传真：
开户行：
账号：
邮箱：
买受人：（盖章）山东***化工有限公司。
法定或授权代表（签名）：
地址：**********。
电话：***********。
传真：*********。
开户行：
账号：
邮箱：
房屋买卖合同车位买卖合同二手房买卖合同书。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
钢材买卖合同
第一条产品名称、商标规格、生产厂家、数量、金额及供货时间。产品名称数量单位(kg)单价(元)金额备注铁线4号205/kg100合计壹佰圆整。
第二条质量要求：符合国家标准。
第三条计算方法：型材过磅，油漆过磅。
第四条运输方式及费用承担：由供方负担，由供方送到需方指定地点。
第五条乙方(供方)对钢材的质量负责条件及期限：货到现场，供方为需方提供相对应的材质单及相关资料。三日内如出现质量问题，请以书面形式通知供方，供方无条件退换货物。但是在复试未出结果前，甲方不得动用钢材，否则甲方将承担一切责任。
第六条结算方式、时间：货到现场，验收合格后十五日内付清全部货款。乙方向甲方提供正规发票。
第七条甲方(需方)违约责任：甲方如不按合同付款，供方有权到需方工地拉回同等价值的货物，甲方承担一切费用。乙方(供方)违约责任：如乙方所供货物不属甲方指定厂家范围，造成甲方工程质量问题，甲方没收乙方全部货款，并处以货款5倍罚款，并承担甲方所造成的一切损失。
第八条合同争议的解决方式：如发生争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政部门调解，协商或调解不成的，提交__________仲裁委员会仲裁。
第九条本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份，具有同等法律效力。
第十条本合同自双方签字盖章之日起生效。
___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日
钢材买卖合同
4、静安配套世博项目。
甲方因工程需要，不定时多批次向乙方采购钢材，数量约52650吨，合同总价暂定为贰亿零壹佰壹拾贰万元，按实结算。(本合同钢材用量、标的暂定)。
一级钢(合格品)、二级钢(合格品)、三级钢(合格品)：当日西本价+150元/吨。
以上单价已包括以下费用：发票、装卸费、运输费、检测费、备料费、税金等。
甲方可以通过书面、电话、传真或者用手机短消息方式通知乙方指定专门人员的钢材品名、规格、数量，乙方接通知后叁天内，根据现场实际路况安排车辆，将甲方要求数量的钢材送至工地甲方指定地点。数量以甲方指定收料人签收的入库单为准。此签字入库单作为甲乙双方结算的初始依据。在甲乙双方每月达成结算单后，甲方回收所有的入库单，甲方指定人员签署的结算单作为最后的计算依据(入库单不作为最后结算的依据)。
1、乙方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，每批次货物必须随车带质保单、检验报告等质量证明文件，并保证获得工地所在地质检站验收通过。否则，甲方有权扣留货款，直至乙方按甲方要求提供书面资料为止。
2、若乙方所供质量原因导致货物退场、返工、罚款等经济损失，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿额可以从货款中直接扣除。
1、自合同签订之日起，乙方按甲方要求供货;
2、甲方在签订之日起15日内，支付给乙方预付款合同总价的5%;
3、供货款每月结算一次，预付款抵充货款，直至预付款全部抵充完毕后，甲方每月结算确认之日起10内支付结算货款。
甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方或双方违约，由违约方承担责任，并参照合同法和本合同的有关条款，承担违约金或赔偿经济损失。
一旦出现下列情形，甲乙双方都有权解除合同，合同解除后，剩余货款支付方式、时间仍按本合同约定执行：
1、甲方未按合同约定付款超过1个月;
2、乙方未按合同约定提供钢材或所供钢材在数量上弄虚作假;
3、乙方所供钢材质量不符合合同要求或所供钢材在质量上弄虚作假。
1、履行本合同如发生纠纷，由被告所在地人民法院提起诉讼解决;
2、本合同未涉及的内容，甲乙双方协商解决;
3、本合同自签订之日起壹年内有效;
4、本合同一式两份，经甲乙双方签字/盖章后生效。
钢材买卖合同
甲方：
乙方：
为了维护消费者、经营者合法权益，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及有关规定，双方订立本合同，共同遵守。
第一条：品牌：商品名称、型号、规格、数量、单位、单价、金额
第二条：上述建材的质量按照国家规定标准。由乙方按批向甲方交送出厂质量合格证及批次质量检验报告，甲方凭单验质。
第三条：付款方式：
1、合同签订后，向乙方支付定金， 元
2、甲乙双方协议总货款为此工程材料质量保证金，如工程完工在12个月之内没有出现任何质量问题，此保证金如数返还乙方。
3、乙方垫付款项随同钢材验收后付总款80%，余款三个月结清，商品砼按照季度支付。
第四条：交货方式,地点和运杂费负担:运费,上、下车费等均由乙方承担。
第五条：甲方责任:
1.中途退货或违约拒收的,偿付退(或拒收)货部分货款总值__1_%的违约金.逾期提货的,每天偿付逾期提货部分货款总值的违约金,并承担乙方实际支付的代管费用.
2.逾期付款的每天偿付逾期付款总额_0.01_ %的违约金。
第六条：乙方责任:
1.不能交货的,偿付不能交货部分货款总值1%的违约金;逾期交货的,按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付1 %的违约金。
第七条：交货时间以甲方通知时间为准，甲方须提前一周下发书面通知给乙方。
第八条：本合同自双方盖章签字且订金到乙方账号后之日起生效，履行完毕后自动生效，合同一式两份，买卖双方各持一份。
甲方签章：
乙方签章：
法定代表人(签字)：
法定代表人(签字)：
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
钢材买卖合同
本着平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲乙双方协商确定，甲方承建的成渝钒钛科技有限公司钒深加工项目中所需钢材由乙方提供，为此，特达成如下钢材买卖协议。
所需钢材以实际供货量为准。
钢材结算价格组成：_网站价+组织费+吊装费+运输费=合同价。
1、_网价：甲方必须提前两天提出进货计划给乙方。
2、乙方负责车辆运输到四川威远钢铁有限公司。
1、建材：盘元、圆钢、螺纹钢，型材：槽钢、角钢、工字钢、焊管、板材等的质量符合国家标准，盘元以过磅计量为准。建材和型材以理论重量计算为准，甲乙双方当场验收，并在送货单上标明该批钢材的重量，单价和金额，以供货_网的所供钢材指导价作为办理结算的依据，并附甲方所需一切检验、检测报告等资料，甲乙双方授权代表须在送货单上签字确认。
2、甲方在收到货后三日内应对该批钢材进行质量检验，检验合格后方能使用，否则造成的一切损失均由甲方自行负责，如出现质量异议，甲方须在收到货的五日内通知乙方，并附检验机构的`检验报告单，甲乙双方共同派员到现场取样送质检部门复检，如依然不合格，则乙方应立即收回不合格钢材并马上组织合格钢材送到工地。
1、甲方义务：
(1)货到工地后组织人员及时验收卸货，卸货费用由甲方承担。
(2)按协议的约定按时支付钢材款。
2、乙方义务：
按甲方所提供的计划单及时供货。
1、甲方给乙方结算方式为月结，盘元每吨钢材的单价组成是：_网上的价格/吨+150元/吨资金占有金+130元/吨运输费+30元/吨吊装费=钢材单价/吨。
螺纹钢每吨钢材的单价组成是：_网上的价格理论重量计算+130元/吨运输费+30元/吨吊装费=钢材单价/吨。
钢板每吨钢材的单价组成是：_网上的价格/吨+100元/吨资金占有金+130元/吨运输费+30元/吨吊装费=钢材单价/吨。按过磅重量计算。角钢/槽钢每吨钢材的单价组成是：_网上的价格/吨+130元/吨运输费+30元/吨吊装费=钢材单价/吨。按理论重量计算。
2、乙方从送货之日起(以第一次送货开始)每月的20日之前甲方必须付清乙方所供的全部钢材款。
3、甲方给乙方付款：现金或网转，甲方支付30%的承兑汇票。
4、乙方给甲方所供的全部钢材(型材、建材)不开任何发票(增票、普票)，将发票费用作为一个月的资金利息，只以送货单作为结帐依据。
1、甲方如果在当月内未付清乙方钢材款，送货后第二个月按每天每吨4元计算作为乙方的资金占有金。
2、甲方要求乙方所供不符合和厂家的货，乙方不负任何责任。
甲方指定王鹏安、钟平身份证号码。
身份证号码二位同志为甲方钢材验收并在送货单上签字，以作为甲乙双方结算依据。
因本合同发生的任何争议，甲乙双方均应友好协商解决，如协商达不成一致协议，由重庆市璧山县人民法院管辖。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
授委托代表人：
电话：
电话：
____年__月__日____年__月__日。
钢材买卖合同
供货方： (以下简称供方)
需货方： (以下简称需方)
根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方经充分协商，特订立以下合同条款以便共同遵守：
一、供货内容：
需方为满足建筑工程的需要，约于_____年____月_____日至____年____月____日止，向供方购买螺纹钢、线材、圆钢等建筑用钢，不少于____吨，规格、品种以工程施工实际情况为准。
合同有效期内，供方为本合同指向的工程项目钢筋唯一供应商。该工程项目位于__ __。
二、订价方式：
供需双方根据钢筋进场当日_______市场同规格行情价每吨加价_______元确定该批钢材的结算价格，此价格为到场结算价。开票金额按总工程钢筋材料的_____%开具，货到场地由需方安排工地负责吊卸。
三、质量标准：
供方按国家相关质量标准提供建筑用钢材。
四、供货和签收、对账方式：
需方应提前半个月向供方提供需方工程钢材半月到一月内使用计划，作为供方拟定钢材供货计划依据。
需方指定 (身份证号码： ，电话： )为需方货物接收人，负责供方所有到场钢材交接工作。钢材进场前，需方需将指定的货物接收人的身份证复印件和货物接收人签名样本交于供方。
在施工期间，需方将实际施工所需要的产品名称、规格、品种和数量详细开列出需求清单，发货前三天将需求清单，用书面通知或e-mail、传真方式通知供方，供方e-mail： ，传真 。
接到需方三天内需求清单后，供方应及时将钢筋运至项目工地。施工场地交通由需方负责保障和协调。
需方工地昼夜收货，所供材料到达需方指定工地现场后2小时内，需方货物接收人按需求清单和送货清单对所到钢材的单价、规格、数量和重量进行清点核对。需方货物接收人核对认为有差错时，应立即电话通知供方，供方应在接到电话通知12小时内派人员到现场重新清点核对。
线材按过磅重量计算(磅差0.3%)，螺纹钢、圆钢以理算重量计算。
所供钢材需方核对无误后，需方接货人应当即在供方送货清单上签字确认，否则视为需方拒绝接货违约。送货回单作为双方结算的依据。
8、供方指定___________、___________为对账人，(其中一人即可)，需方指定___________、___________为对账人，(其中一人即可)。
五、验收方法：
1、供方提供每批次进场钢材所相应厂家质量证明复印件，并加盖供方质保书专用章。
2、钢筋表观质量应该符合国家标准。
3、钢材到场24小时内，需方必须对到场钢材按质量监督有关规定进行抽样检测，结果以复检为准;初检时发现问题应在24小时内电话通知供方参与复检，并对到场钢材妥善保管;供方在接到电话通知后48小时内未参与复检视为默许需方提出的异议和处理意见。
4、检测期限为钢筋进场需方签收后五天内，钢筋进场五天内需方无有效检测结果向供方书面反映质量问题时，该批钢筋需方视为质量合格。到场钢材检测不合格时，该批钢筋检测费用由供方承担。
5、钢材到场应先检后用，供方对于需方使用、保管、保养钢材不善造成的所有质量问题、数量问题不承担任何责任。
六、结算和付款方式：
供方第一车次钢筋进场之日起，满_____吨时即日对账一次，自第一车次钢筋进场之日起满____个月的二天内全额付清上述_____吨货款，此后每满_____吨对账结算一次，并于二日内付清货款，若半个月内未满_____吨的，按半个月时间为准对账结算并二日内付清货款。
七、有关责任：
1、需方非质量问题中途退货，拒绝接货，则需方应向供方支付该批次钢材货款总额10%的违约金，并承担由此产生的一切费用并赔偿供方损失。
2、需方临时变更需求清单时，供方交货日期相应顺延;在已发货的条件下，需方临时变更需求清单须事先征得供方的同意，未对供方造成影响的前提下，供方应满足需方需求。
3、需方需要供方推迟时间发货，应在原交货期限前 5 天通知;同时，推迟时间发货的该部分钢材遇价上涨时，按新价格执行;遇价格下调时，按原价执行;推迟时间不得超过 5 天，否则视为需方非质量问题中途退货或拒绝接货处理。
4、变更到货地点时，需方应在交货前5天通知供方，并征得供方同意。
5、变更接货人，需方应在交货前5天通知供方，交货前需方应将新的接货人的身份证复印件和需方授权书交于供方。
6、供方在合同规定的期限内不能交货时，需方可以另行采购，供方还应向需方支付不能交货部分的货款总值10%的违约金。
7、对于复检不合格的钢材，需方应在收到检测报告的当日将结果通报供方，同时有权拒收并要求退货，供方应无条件退换并承担退换钢材所产生的费用。
8、需方逾期付款为需方违约，供方有权终止合同停止供货,逾期超过十天不满一个月的，按实际逾期天数以月息百分之____赔付供方，超过一个月，需方应承担逾期支付货款总额_____%的违约金，并还应向供方支付逾期货款本金日千分之____的违约金，从逾期之日开始计，该违约金不封顶。
八、不可抗力：
任何一方由于不可抗力(只限于战争、地震、水灾、火灾、雪灾)的影响造成合同无法履行时，应及时向合同另一方通报不能履行合同或不能完全履行的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。
九、解决合同纠纷的方式：
本合同如果发生纠纷，当事人应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向_____方所在地人民法院起诉。
十、其它条款：
双方提供的电话、联系方式必须真实有效，长期处在畅通状态。
十一、本合同自签订之日起生效。合同执行期间内，任何一方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式四份，均为正本，具有同等法律效力，双方各持两份。
供货方：(盖章)
法人代表：
委托代理人：
年月日
需货方：(盖章)
法人代表：
委托代理人：
年 月 日
钢材买卖合同
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：
一、乙方工程的地点及名称：____________________________________________________________。
二、乙方因工程需要，自（公历）______年______月____日至________年____月____日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约________吨。
三、乙方工程日期：自（公历）____年____月____日起至____年____月____日完工。
四、交易方式：
4．前两个月甲方的送货量只限定在____吨—____吨之间；此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过____吨，并不得少于____吨；超出部分甲方可不予送货。
五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。
六、钢材的价格：按送货当本优质钢价每吨加____元。
七、交货（提货）地点、方式：每批钢材的交货地点为昆山市东澳钢材现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。
八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。
九、验收标准、方法；乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内（法定节假日除外）取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内（法定节假日除外）及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。
十、结算及付款方式
4．付款方式：________________________________________________________________________________ 。
十一、违约责任
6．乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于五日内付清所有货款，逾期，则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。
十二、纠纷解决方式
若合同发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。
十三、其他约定事项
2．“约定结算月”：即从第一个结算日起至第二个结算日计一约定结算月；此后以此类推。
3．每月________日作为结算日；
本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。
甲方单位：___________（章） 乙方单位：______________（章）
代理人身份证号码：_________ 代理人身份证号码：____________
附件：甲、乙营业执照复印件各一份，各委托代理人的单位证明各一份。
钢材买卖合同
供货方： (简称甲方)
需货方： (简称乙方)
为了明确钢材买卖过程中双方的权利义务，甲乙双方经协商，达成如下协议;
一、 钢材的品种、规格、数量、单价等依送(提)货单填写为准，钢材单价以当日西本价格上调60元为准。
二、 质量标准、送检及费用。
乙方使用钢材前应向建筑工程所在地的区级质量管理部门认可的机构进行检测并出具检验报告、承担其费用，经检验合格则可使用。乙方在收货后三日内未将钢材送检或已投入使用的，则视为乙方已验收合格。
三、 甲乙双方约定本合同的履行地为甲方堆放货物场地，如需甲方送货则乙方承担运输费、装卸费等 元/吨，送货地点为 。乙方指定专人对该货物进行验收并在送(提)货单上签字或盖章确认，该送(提)货单作为乙方已经验收和收货的凭据。乙方指定收货人和验收人如下：
1、姓名： 身份证号码：
2、姓名： 身份证号码：
四、货款的支付期限
乙方支付货款的期限为送(提)货单签收之日起，按下列第 种约定付款：
1、当日支付 %，余款 日内支付。
2、甲方铺货 吨，该款于 年 月 日前支付，其他货款当日支付 %，余款 日内支付。
五、违约责任
乙方违反上述第四条之约定未按期限足额支付货款，应承担违约责任;乙方违约后，未到期债务视为到期，乙方应立即支付全部货款;违约金按下列第 种方式计算。
1、 以乙方应付货款的百分之三十计算;
2、 以乙方应付货款每日千分之三计算。
六、担保条款
保证人就本合同交易与乙方承担连带清偿责任;保证期间为应付货款之日起2年。
七、双方若有未尽事宜，以书面协议双方签字盖章后纳入本合同生效。
八、在履行合同中若发生纠纷，双方约定诉讼管辖地区为供货方住所在地人民法院。
甲方：
乙方：
保证人：
代表：
代表：
代表 ：
电话：
电话：
电话 ：
地址：
地址：
地址 ：
身份证号码：
身份证号码：
身份证号码：
签订时间： 年 月 日;
签订地点： 市 区 路 号
钢材买卖合同
乙方：
甲方：
甲方因工程需要，不定时多批次向乙方采购钢材，数量约52650吨，合同总价暂定为贰亿元，按实结算。（本合同钢材用量、标的暂定）。
一级钢（合格品）、二级钢（合格品）、三级钢（合格品）：当日西本价+150元/吨。以上单价已包括以下费用：发票、装卸费、运输费、检测费、备料费、税金等。
甲方可以通过书面、电话、传真或者用手机短消息方式通知乙方指定专门人员的`钢材品名、规格、数量，乙方接通知后叁天内，根据现场实际路况安排车辆，将甲方要求数量的钢材送至工地甲方指定地点。数量以甲方指定收料人签收的入库单为准。此签字入库单作为甲乙双方结算的初始依据。在甲乙双方每月达成结算单后，甲方回收所有的入库单，甲方指定人员签署的结算单作为最后的计算依据（入库单不作为最后结算的依据）。
1、乙方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，每批次货物必须随车带质保单、检验报告等质量证明文件，并保证获得工地所在地质检站验收通过。否则，甲方有权扣留货款，直至乙方按甲方要求提供书面资料为止。
2、若乙方所供质量原因导致货物退场、返工、罚款等经济损失，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿额可以从货款中直接扣除。
1、自合同签订之日起，乙方按甲方要求供货；
2、甲方在签订之日起15日内，支付给乙方预付款合同总价的5%；
3、供货款每月结算一次，预付款抵充货款，直至预付款全部抵充完毕后，甲方每月结算确认之日起10内支付结算货款。
甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方或双方违约，由违约方承担责任，并参照合同法和本合同的有关条款，承担违约金或赔偿经济损失。
一旦出现下列情形，甲乙双方都有权解除合同，合同解除后，剩余货款支付方式、时间仍按本合同约定执行：
1、甲方未按合同约定付款超过1个月；
2、乙方未按合同约定提供钢材或所供钢材在数量上弄虚作假；
3、乙方所供钢材质量不符合合同要求或所供钢材在质量上弄虚作假。
1、履行本合同如发生纠纷，由被告所在地人民法院提起诉讼解决；
2、本合同未涉及的内容，甲乙双方协商解决；
3、本合同自签订之日起壹年内有效；
4、本合同一式两份，经甲乙双方签字。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。