合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。
最新书画销售合同 商品买卖合同通用篇一
买方(以下简称乙方):______________________
甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定,已依法取得北京市_____区(县)__________地块的国有土地使用权,土地面积为_____平方米,土地使用年限___年,自___年___月__日至____年__月__日止,国有土地使用证号为________。甲方在上述地块上建设的_____________现已竣工,取得房屋所有权证(证号为______),经北京市房屋土地管理局审核,准予上市销售,北京市商品房外销销售许可证号为京房市外证字第______号。
乙方自愿购买甲方的______房屋,房屋用途为______。甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的土地使用权转让给乙方。双方经协商,就上述房屋的买卖事项,订立本契约。
第一条_____________房屋,该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为_______平方米(包括套内建筑面积_____平方米,分摊的共有共用建筑面积____平方米),共有共用部位详见附件二。土地使用面积为_______平方米(含共有共用面积)。土地使用期限自房屋产权过房之日起至____年__月__日止。
上述面积已经北京市房屋土地管理局测绘。
第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米____币____元,价款合计为(大写)___仟___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整(小写____元)。乙方预付的定金____元,在乙方支付购房价款时转为购房价款。
第三条乙方同意____年__月__日前将购房价款全部汇入甲方指定银行。
甲方指定银行:___________________
银行帐号:_____________________
第四条甲方同意在____年__月__日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》,并办妥全部交接手续。交付地点:____________________。
甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。
第五条乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前,其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。
第六条双方同意在签订本契约后三十日内,持本契约和有关证件共同到北京市房屋土地管理局办理房屋买卖立契过户手续,并按有关规定申领房地产权属证件。
办理上述手续时发生的税费,由双方依照有关规定缴纳。
第七条本契约生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付之日止,每延期一日甲方按乙方已支付房价金额的万分之___(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过____日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的,乙方有权解除本契约。契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息按_______利率计算。
第八条本契约生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约约定付款之日第二天起至实际付款之日止,每延期一日乙方按延期交付房价款的万分之____(大写数字)向甲方支付延期违约金。逾期超过___日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的,甲方有权终止本契约。契约解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。
第九条本契约自双方签字之日起生效,未尽事项,双方可另签补充协议。本契约的附件和双方签定的补充协议,为本契约不可分割的组成部分,具有同等的法律效力。
第十条本契约的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖,双方凡因履行本契约引起的纠纷,应协商解决。协商不成的,双方同意按以下第____种(大写数字)方式解决纠纷。
(一)提交_____仲裁委员会仲裁。
(二)任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。
第十一条本契约正本一式两份,甲乙双方各执壹份,副本___份,房地产交易管理部门壹份,_______。
甲主(签字):乙方(签字):
法定代表人:法定代表人:
身份证号码:身份证号码:
地址:地址:
联系电话:联系电话:
邮政编码:邮政编码:
代理人:代理人:
联系电话:联系电话:
签约地点:__________________
签约时间:__________________
附件一(略)
附件二(略)
最新书画销售合同 商品买卖合同通用篇二
卖方:______________(以下简称甲方)
身份证号码:______________
买方:______________(以下简称乙方)
身份证号码:______________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律,法规之规定,甲、乙双方就二手车买卖的有关事宜,在平等、自愿的基础上,经协商一致达成如下协议,供双方信守执行。
一、车辆情况
1、品牌型号:______________
车架号:______________
3、卖方保证该车的来源合法。
二、交易订金和约定
1、本车成交价为:人民币大写:______________
2、该车在签字之前所发生的交通违章,安全事故、债务纠纷等,由卖方负责,该车在年月日时点之后所发生的一切事宜,含交通违章,安全事故,债务纠纷、法律责任等所有费用,由买方负责,与卖方无任何关系。
3、双方不得以任何借口违约,不得对成交金额提出异议。如一方违约,违约方须向另一方赔付违约金,按总价的20%赔偿。
三、其它事项
1、本合同未尽事宜,甲乙双方经协商一致,可另行签订书面补充协议。
2、因本合同发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,向合同签订地人民法院起诉。
3、本合同经双方当事人签字后生效。本合同一式两份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签章):_____________
乙方(签章):_____________
签约时间:______________
签约地点:______________
最新书画销售合同 商品买卖合同通用篇三
乙方(卖方):
一、产品名称、型号、数量及价格:订货清单年月日
二、质量标准
执行国家现行予制构件验收标准。没有国家标准的,执行行业标准。
三、运输及运费结算
运输采用汽车方式,费用由乙方负责。
四、交货方式
1.发货时间:乙方收到预付款后,乙方于3月30日交第一批,5月20日前合同量全部发运到工地。
2.交货地点:曲阜圣水苑a2、中心车库。
3.甲方确定由本公司员工李超或者高文柱负责验收货物,并签发合格实收量。
4.乙方供货时应向甲方提供该批产品合格证、原材料等有关证件。
5.乙方产品进场后,甲方负责产品的卸货、垂直运输,乙方负责卸货使用的技术指导。
五、订货
签订合同时应确认订货清单各项准确无误,甲方根据需要提前二十天填写订货清单,同时支付该批产品预付款,乙方收到预付款后根据订货清单安排生产。合同工期自乙方收到预付款之日起开始计算。经双方负责人或者主管人员签字确认的订货清单及传真件为本合同内容一部分,具有与本合同同等效力。合同签订后,甲方不得随意中途退货,若甲方因非产品质量原因的退货,甲方应承担相当于所退货物%该笔货款的违约金。若因乙方产品质量不合格、不规格,甲方有权退货,并赔偿因此造成的甲方一切经济损失。
六、结算方式
合同签定后,甲方分批下达订货清单,分批支付预付款(预付款为该批货物总额的30%),预付款到乙方账户后,乙方根据订货清单组织生产,余款付款方式为以下第2方式履行。
1、每批产品完成后甲方付清该批余款后,到乙方生产提货。
2、该批余款待乙方货到工地后,乙方持签收单及发票,每5万元结算一次,最后充减预付款,交货方式按第四条办理。
七、验收方式及质保期
1.货物运抵双方约定的交货地点后,甲方在接货时应及时验收,如发现货物短缺,残缺或差错,应在收货之日起日内通知乙方,逾期视为甲方如数收讫。2甲方在验收中如发现产品名称、型号规格、数量、质量与本合同规定条件不符,须在产品到货后3日内提出书面异议和处理意见。如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为乙方所交产品符合合同规定。
八、产权与风险转移
1.货物的产权,甲方未付清全部货款前,乙方始终保留对货物的所有权。2.货物毁损、丢失的风险在货物到达甲方指定的交货地点交货后,货物的风险自动转移至甲方。如因甲方原因造成乙方无法按时完成交货的,自本合同约定的交货日期之日起,货物的风险责任转移至甲方。
九、违约责任:
1、乙方不能按时交货,逾期一天,乙方支付甲方赔偿金1000元/天,并赔偿因此造成的工期延误、误工等一切经济损失。
2、甲方如未能在合同约定的时间内付清乙方货款,超过七个工作日,则应支付乙方违约金1000元/天。
3、本合同生效后,任何一方不得无故终止(中止)合同,如一方终止(中止)合同,由提出终止(中止)的一方承担货物总值30%的违约金。
十、争议解决:
合同执行中,如出现纠纷,协商不成,由原告所在地人民法院管辖。
十一、合同生效
2.本合同一式_____2____份,双方各执_____1____份。
3.本合同所附经甲乙双方代表或工作人员签字确认的订货清单原件及传真件、合同附件为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
最新书画销售合同 商品买卖合同通用篇四
零件,指机械中不可分拆的单个制件,是机器的基本组成要素,那么零件买卖合同怎么写呢?以下是本站小编整理的零件买卖合同,欢迎参考阅读。
一、双方供需产品数单位价款及交货时间 签订时间:
三、交提货地点、方式:供方送货至需方场内(签订合同后十五天内送到需方场地)
四、运输方式及到达站和费用负担:汽车运输,费用由供方承担
五、合理损耗及计算方法:无
六、包装标准、包装货物的供养与回收:按厂标包装
七、验收标准、方法及提出异议期限:按需求和国家标准验收,提出异议(一星期内提出)
八、随机备品、配件工具数量及供应办法:无
十、如需提供担保,另立合同担保书,合作合同附件。
甲方:乙方:年月日:
合同编号:
签约地点:
甲方(买方):
乙方(卖方):
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上,为明确双方权利义务,经双方协商一致,特签订以下合同条款。
一、合同标的物
1、本合同标的物为建设工程用扣件,由甲方向乙方购买。
(1)甲方要求符合承建工程的
(2)国家规定的扣件的标准( )。
4、乙方向甲方提供之扣件应是国家规定有相应生产资质企业所生产。
二、合同期限
本合同期限为: 年 月 日起,至乙方第一次送货起至货物供完止。
三、供货及验收
1、甲方向乙方购买之扣件,由乙方送货至甲方承建的 或由甲方指定的地点,乙方送货所发生的所有费用由乙方自行承担。
2、送货方式为
3、甲方需乙方送货应于送货前日通知乙方,乙方应按照具体送货时间准备货物,保证按时到货。货到时,甲方负责提供放置货物的场地和运输货物所需通畅的道路。
4、乙方送货途中发生钢管损毁所产生的所有费用由乙方自行承担,甲方不予承担。
(1)货到后,乙方提供供货清单,甲方(项目部)在验。检验人员负责检验货物数量、质量、损耗等方面情况。
(2)甲方(项目部)验收货物时乙方应有相关人员在场,验收合格后,双方负责验货人员在货物清单上签字确认相关数据。
(3)检验合格后甲方(项目部)正式收货物,并在货物清单上签字确认,乙方依此作为送货凭证及甲方支付凭证,否则甲方不予付款。
(4)货物验收不合格(包括货物质量不合约定、型号不符等),甲方向乙方在场人员说明情况后,对相关数据不予确认,并有权要求乙方调换货物、退货、补货,因此造成乙方损失的,由乙方自行负担。
四、货款支付
货款支付采取以下第
1、乙方下月(项目部)申请货款支付。甲方(项目部)对乙方要求的款项在 日内核准后,在付款申请书上签字确认,乙方凭此付款申请书要求甲方付款,甲方应于 天内付清甲方(项目部)签字确认的付款金额。
2、其他付款方式:
3、货款的支付采取支票、转帐等非现金方式进行。
4、乙方在收款时应提供相应金额的合法发票。
五、双方权利义务
甲方:
1、甲方有义务按时、如约向乙方支付货款,否则甲方违约。
2、甲方有权确定和要求乙方送货时间和送货地点。
3、甲方有权对乙方所送货物进行检验,并收货,对检验不符的货物,甲方有权退或要求乙方换货,由此造成乙方损失的,乙方自行负担,甲方不承担任何责任。
4、对因扣件质量不符造成甲方工程损失的,甲方有权要求乙方承担违约责任,并承担相应损失。
乙方:
1、乙方有义务向甲方提供符合合同约定质量、数量的扣件。如乙方提供的扣件质量存在暇疵、数量减少等不符约定情况,乙方违约。
2、乙方有义务按照甲方通知的时间、地点,按时送达货物。否则,乙方违约,并应承担由此造成甲方的损失。
3、乙方有权利要求甲方支付已送货物款项。
最新书画销售合同 商品买卖合同通用篇五
甲方:(需方)
合同编号:
乙方:(供方)
签订时间:
1.交货日期: 20__年12月13日前。
2.交货地点: 按照约定的时间,运输方式交付到需方指定地点。
4.验收标准: 乙方收,如果发现质量问题的当场退货。合格的即入库
5.包装条款: 乙方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定,用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、其它说明等。
6.付款方式: 货到验收合格之后,七个工作日内付款。。(无质量问题)
7.违约责任: 如果产品达不到标准即退货,甲方承担所有运费及其他费用,如果要货请提20天通知对方,甲方必须按乙方的要求供货,如有违约按20%赔偿违约金。
8.本合同发生纠纷,双方协商解决,协商不成时,任一方可向人民法院起诉。
9.本合同自签定之日起生效,本合同一式两份,甲乙双方各执壹份,同具法律效力。
甲方: 乙方:
代表人签名: 代表人签名:
签约日期:
最新书画销售合同 商品买卖合同通用篇六
乙方:__________________
第一条、产品详情
1、品名规格:__________________;
2、材质:__________________;
3、规格型号:__________________;
4、数量:__________________;
5、含税单价:_________;金额(元):_________;
6、生产厂家:_________;
7、以上详细信息见清单详情。
第二条、质量标准
甲方保证所销售的_________货物符合现行国标,并附原始材质证书。如经乙方验收有质量问题,乙方在合理期限内有权根据具体情况要求甲方降价,换货,退货,一切损失由甲方承担。
第三条、价格条款
本合同单价为甲方仓库含税交货价,运杂费由乙方承担。
第四条、付款方式
在签订合同后,乙方预付合同货款10%,共计______元,余款_________元提货前付清,款到提货,按实发数量结算。
第五条、交货地点、方式、期限
1、交货地点:__________________;
2、交货方式:__________________;
3、交货期限:__________________;
第六条、包装方式、损耗计算
按通用方式包装,按理论计重。
第七条、违约责任
第八条、争议纠纷解决
1、因履行本合同或与本合同有关的一切争议,双方当事人应通过友好协商方式解决。
2、如果协商未成,双方同意向______仲裁委员会提交仲裁并接受其仲裁规则。该仲裁裁决是终局的,双方将无条件地履行该仲裁裁决。风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。
第九条、其他约定
1、本合同一经双方签字并加盖公章即为生效。
2、本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更、修改或解除,如一方单独变更、修改或解除,对方有权拒绝,并可要求变更、修改或解除合同的一方承担由此造成的一切损失。
4、甲、乙双方确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时通知对方,并说明相关理由。
5、本合同一式肆份,甲方持叁份,乙方持壹份,具有同等法律效力。
最新书画销售合同 商品买卖合同通用篇七
出卖方:_________(以下简称甲方)
买受方:_________(以下简称乙方)
一、甲方所车库位于_____________。
二、乙方所购车库是甲方所建的东单元西套。
三、房屋总价款:包干价:____________。
四、付款方式:
1、本合同签订时,乙方向甲方付购车库定金;
2、交付车库钥匙时付清余款____________元。
五、车库交付后,甲方负责土建保修________年,屋面修________年。因乙方造成故障,由乙方负责自行维修。
六、乙方接收车库后,不得擅自扩建和改建,如乙方擅自改建,造成事故和损失,由乙方承担全部责任。
七、车库标准
1、该车库内墙粉刷混合砂浆抹灰;
2、楼地面刮糙;
3、车库门为大卷闸门、水、电接头子;
4、窗为塑钢。
八、甲、乙双方车库交接后,乙方必须按甲方的要求接受房屋。
九、违约责任:如双方任一方违约,赔偿违约金贰万元整。
十、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,一份存办证机关存档,合同自签字后生效。